宿迁市房屋建筑与市政基础设施项目施工招标文件项目名称：开发区桃园路西侧厂房屋顶2MW分布项目编号：式光伏发电项目E3213010313108160001001招标人：宿迁恒新新能源开发管理有限公司江苏思迈工程咨询管理有限公司招标代理机构：2024年01月24日日期：目录第一章招标公告/投标邀请书........................................................................................................1第二章投标人须知..........................................................................................................................5投标人须知前附表....................................................................................................................51.总则.....................................................................................................................................111.1项目概况..................................................................................................................111.2资金来源和落实情况..............................................................................................111.3投标人资格要求......................................................................................................111.4费用承担..................................................................................................................111.5保密..........................................................................................................................111.6语言文字..................................................................................................................111.7计量单位...................................................................................................................111.8踏勘现场..................................................................................................................111.9投标预备会..............................................................................................................112.招标文件.............................................................................................................................112.1招标文件的组成......................................................................................................122.2招标文件的澄清与修改..........................................................................................123.投标文件.............................................................................................................................123.1投标文件的组成......................................................................................................123.2投标报价..................................................................................................................123.3投标有效期..............................................................................................................143.4投标保证金..............................................................................................................143.5备选投标方案..........................................................................................................143.6投标文件的编制......................................................................................................154.投标.....................................................................................................................................154.1投标文件的加密......................................................................................................154.2投标文件的提交......................................................................................................154.3投标文件的修改与撤回...........................................................................................165.开标.....................................................................................................................................166.评标.....................................................................................................................................166.1评标委员会..............................................................................................................166.2投标文件的澄清......................................................................................................166.3投标文件的审查......................................................................................................177.定标.....................................................................................................................................188.合同授予.............................................................................................................................198.1中标通知..................................................................................................................198.2履约担保..................................................................................................................198.3签订合同..................................................................................................................199.重新招标和不再招标.........................................................................................................209.1重新招标..................................................................................................................209.2不再招标..................................................................................................................2010.纪律和监督.......................................................................................................................2010.1对招标人的纪律要求............................................................................................2010.2对投标人的纪律要求............................................................................................2010.3对评标委员会成员的纪律要求............................................................................2110.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求........................................................2110.5投诉........................................................................................................................2111.需要补充的其他内容.......................................................................................................21第三章评标办法............................................................................................................................22合理低价法..............................................................................................................................221.评标方法......................................................................................................................222.评审标准......................................................................................................................22第四章合同条款及格式................................................................................................................26第二部分通用合同条款................................................................................................30第三部分专用合同条款................................................................................................30三、缺陷责任期..............................................................................................................................75第五章技术标准和要求................................................................................................................79一、本工程采用的技术规范..................................................................................................79二、对材料的质量和试验要求..............................................................................................79三、对施工工艺的特殊要求..................................................................................................79第六章工程量清单........................................................................................................................80第七章投标文件格式....................................................................................................................81封面...........................................................................................................................................82目录...........................................................................................................................................83一、投标函..............................................................................................................................84二、法定代表人身份证明......................................................................................................85三、授权委托书......................................................................................................................86四、授权委托人身份证..........................................................................................................87五、投标保证金......................................................................................................................88六、投标人基本情况..............................................................................................................90七、项目负责人简历..............................................................................................................92八、社会保险证明..................................................................................................................93九、已标价的工程量清单......................................................................................................94十、项目负责人无在建工程等承诺书..................................................................................97十一、投标文件商务条款及技术条款偏离表......................................................................98十二、用工承诺书..................................................................................................................99十三、开标一览表................................................................................................................100十四、投标所需其他材料....................................................................................................101第一章招标公告/投标邀请书开发区桃园路西侧厂房屋顶2MW分布式光伏发电项目招标公告/投标邀请书招标编号：E3213010313108160001001宿迁恒新新能源开发管理有限公司的开发区桃园路西侧厂房屋顶2MW分布式光伏发电项目已经宿开审批备【2024】11号批准建设，建设资金来源为自筹，出资比例为100%,现已落实。项目已具备招标条件，现对该项目开发区桃园路西侧厂房屋顶2MW分布式光伏发电项目进行公开招标，选定中标人。1．项目概况与招标范围1.1工程地点：位于宿迁市经济技术开发区桃园路西侧，日月潭路北侧原吉创光电厂房1.2工程规模：总投资约7176309.43元。1.3工期：20日历天，计划开、竣工时间：/1.4质量要求：合格。1.5工程进度款的支付时间、方式：合同签订后，支付合同价款的10%预付款（承包人向发包人提供等额的银行保函），完成全部工程量的50%（须经建设单位及监理单位确认），付至已完成合格工程量价款的80%；工程竣工验收合格后付至合同价款的80%；工程审计结束付至工程审定价款的97%；余款待缺陷责任期满且无质量问题后付清（无息）。发包人付款前，承包人应当按照发包人要求开具符合规定的发票，否则发包人有权拒绝付款。付款前承包人先提供付款申请，承包人单位名称抬头正式发票等所需材料，待发包人履行完财务审批程序后支付。1.6本次招标工程共分1个标段。标段划分及相应招标内容如下：本项目为开发区桃园路西侧厂房屋顶2MW分布式光伏发电项目，从光伏组件至正常并网全部工程、政策协调、后台监控、项目评审、设备安装、建筑结构、工程质量及工期控制、项目管理、培训、调试、试运行直至验收合格并交付使用、性能质量保证、工程质量保修期限的服务（主要为质量保修期内的消缺)、后期运维（含试运行期间运维）等全过程的工作，在满足合同责任和义务的同时符合国家验收标准，项目实施过程中要求提供设备的试验、运行、维护手册；建设期工程及运维期保险（财产综合险和公众责任险）以及本工程涉及到的所有保险；工程竣工验收，移交服务等。详见工程量清单及图纸全部内容。2．资格审查方法1本工程招标采用资格后审，资格审查方法：合格制。3．评标方法本工程采用评标方法：□经评审的最低投标价法；□综合评估法，其中技术标部分是否采用远程评标：□是□否；☑合理低价法；3.1投标报价（100分）：开标时，由招标人在以下二种方法中随机抽取确定一种方法作为投标报价的评审标准：方法一：以有效投标文件(有效投标文件是指初步评审合格的投标文件，下同)的评标价(评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价，下同)算术平均值为A(当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%(四舍五入取整,末位投标报价相同的均保留)后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价(最高报价相同的均剔除)后进行算术平均；当有效投标文件＜4家时，则次低报价作为投标平均价A)。评标基准价=A×K，K值在开标时由招标人随机抽取确定，K值的取值范围为95%、96%、97%、98%。方法二：以有效投标文件的评标价算术平均值为A(当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%(四舍五入取整)后进行平均；当有效投标文件4-6家时,剔除最高报价(最高报价相同的均剔除)后进行算术平均；当有效投标文件＜4家时，则次低报价作为投标平均价A)，最高投标限价为B，则：评标基准价=A×K1×Q1+B×K2×Q2，Q2=1-Q1,Q1取值范围为65%、70%、75%、80%、85%；K1的取值范围为95%、96%、97%、98%；Q1、K1值在开标时由招标人随机抽取确定。K2=95%。说明：1、投标报价等于评标基准价的得满分，投标报价相对评标基准价每低1%扣0.5分，每高1%扣0.6分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分，得分保留两位小数。2、评标委员会在评标报告上签字后，上述方法一和方法二的评标基准价不因招投标当事人异议、投诉、复议以及其它任何情形而改变,但评标过程中的计算错误可做调整。4．投标人资格要求4.1具有独立订立合同的能力；4.2企业的资质类别、等级：具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工程专业承包三级及以上资质，且同时具备承装类、承修类五级及以上的电力设施许可证，且在投标文件递交截止时间当日，登录“省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”查询，该资质动态监管结果不处于不合格状态。4.3项目负责人注册专业、资格等级：具备机电工程专业二级注册建造师资格，并同时具备住建行政主管部门颁发的项目负责人安全生产考核合格证（B类）；4.4本项目不接受联合体投标；4.5企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证；4.6项目负责人必须满足下列条件：4.6.1项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业。4.6.2项目负责人是非变更后无在建工程，或项目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程2与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人执业范围之内。4.6.3项目负责人无行贿犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之日起已超过5年的。4.7投标人不得存在下列情形之一：4.7.1为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；4.7.2为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为本招标项目提供招标代理、设计服务的；4.7.3与本招标项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代表人的，或者相互控股、参股的；4.7.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的；4.7.5单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；4.7.6处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；4.7.7因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；4.7.8投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。4.8投标人拟派的项目负责人必须为本单位人员，且在投标时提供投标前6个月内本单位为其办理的任意1个月社会养老保险或医疗保险缴纳证明。4.9投标企业或项目负责人因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法违规行为，被宿迁市公共资源交易中心列为失信行为记录并在公示期内的，招标人不接受其投标。4.10符合法律、法规规定的其他条件。5．招标文件等资料的获取5.1凡有意参加投标者，请于2024年01月26日09:00至2024年02月01日17:30登录宿迁市公共资源交易电子服务平台（http://ggzy.xzspj.suqian.gov.cn/）的投标人业务系统免费获取招标文件。5.2投标人网上获取招标文件需申领数字证书（CA锁、标证通），通过宿迁市公共资源交易服务平台办事指南-下载中心模块搜索“数字证书及电子签章办理指南”，自行选择服务商后按指南办理对应数字证书。因投标人未及时办理相关手续导致无法参与投标的，相关责任由投标人自行承担。6．投标文件的提交6.1网上电子投标文件的递交截止时间（开标时间）：2024年02月05日09:30；6.2开标地点：本项目采用网上开标，需登录宿迁市公共资源交易电子服务平台（http://ggzy.xzspj.suqian.gov.cn/）的投标人业务系统进入网上开标大厅参与开标。6.3网上电子投标文件在投标截止时间前上传至宿迁市公共资源电子交易平台。逾期上传或者未上传到宿迁市公共资源电子交易平台的投标文件，招标人不予受理。37、异议投诉7.1投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间3日前向招标人提出。招标人联系方式详见本项目招标公告。7.2投诉事项联系方式：7.2.1投标人认为招标投标活动不符合法律、法规和规章规定的,可以在知道或者应当知道之日起10日内，向有关行政监督部门投诉，但就《招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项进行投诉的，应当依法先向招标人提出异议。咨询电话：0527-84396031。。7.2.2工程建设项目异议、投诉实行全流程网上办理，投标人须登录“宿迁市公共资源电子交易平台（投标人）”界面，点击异议、投诉事项，按系统提示要求填写相关信息，并上传所需证明材料及附件。投诉要件、处理流程详见电子交易平台。8．需要补充的其他内容招标代理机构：江苏思迈工程咨询管理有限/9．联系方式招标人：宿迁恒新新能源开发管理有限公司公司地址：宿迁经济技术开发区白酒检测中心9地址：宿迁市宿城区兴邦商厦5楼楼联系人：付柳联系人：仝磊电话：0527-80368891电话：18361328167传真：/传真：/邮编：223800邮编：223800E-mail：/E-mail：/2024年01月24日（招标代理电子印章）4第二章投标人须知投标人须知前附表条款号条款名称编列内容0.0特别声明本招标文件中“当地公共资源交易中心”是指：宿迁市1.2.1公共资源交易中心1.2.31.3.1资金来源自筹资金1.3.2资金落实情况已落实1.4投标人资质条件、能力详见招标公告（投标邀请书）2.2.1☑不接受2.2.2是否接受联合体投标□接受详见招标公告（投标邀请书）要求3.1费用承担综合交易服务费：中标人在中标通知书发出的5日内，投标人对招标文件提出异议按宿发改收费发（2023）200号文规定的标准向宿迁市公共资源交易中心交纳综合服务费。的截止时间招标人书面澄清或修改的时招标代理服务费：由招标人支付。间详见招标公告投标文件组成投标截止时间3天前电子投标文件一般包括但不限于下列内容：1.投标函；2.法定代表人身份证明及附有法定代表人身份证明的授权委托书；3.投标保证金；4.已标价的工程量清单；5.投标人须知前附表规定的其他资料。3.2.3本标段最高投标限价7176309.43元3.2.5投标报价计价方法工程量清单计价投标人不得改变下列不可竞争费用：3.2.9不可竞争费用一、现场安全、文明施工措施费：1.基本费率，详见工程量清单；2.省级标化增加费率，详见工程量清单；3、扬尘污染防治增加费，详见工程量清单。53.3.1投标有效期二、规费：3.4.1投标保证金1.社会保险费率，详见工程量清单；2.住房公积金，详见工程量清单；3.环境保护税，详见工程量清单。三、税金，详见工程量清单。四、工程按质论价费率。60日（从投标截止之日算起）投标保证金金额：140000元。投标人提交投标保证金的形式及要求：现金、银行保函、数字人民币、信用承诺书现金（转账支票、电汇、银行转账、网银支付等）：从投标人法人基本存款账户提交至保证金专用账户，投标保证金应在投标文件递交截止时间前到账，开标后由评标委员会在系统中查询投标保证金缴纳情况。投标人应在投标截止时间前将本单位的基本账户证明材料原件扫描件上传至企业诚信库。以未经审核备案的账户提交的投标保证金不予接受。投标人以个人、办事处、分公司、子公司名义或从他人账户及投标人企业的其他账户提交的投标保证金无效。（1）户名：宿迁市公共资源交易中心；（2）开户行：中国工商银行股份有限公司宿迁市营业部或江苏民丰农村商业银行股份有限公司营业部(由投标人投标时自行选择)；；（3）账号：由系统随机生成，各投标人的每个标段均不同，请各投标人登录宿迁市公共资源电子交易平台投标人业务系统，点击“投标保证金账号获取”模块中对应已报名的标段查询。缴退查询电话：0527-84396067。银行保函：投标人应将保函原件电子件上传至投标文件中。☑数字人民币：使用投标企业数字人民币对公钱包一次性转钱至宿迁市公共资源交易中心工商银行或民丰农村商业银行数字人民币钱包（工商银行数字人民币钱包ID：0022501048786850；民丰农村商业银行数字人民币钱包ID：0092116524500009），并备注：开发区桃园路西侧厂房屋顶2MW分布式光伏发电项目投标保证金。投标人将转账记录回单完整截图上传至投标文件作为缴纳凭证。采用数字人民币缴纳保证金的，按照112000.00元缴纳，相关操作指南详见宿迁市公共资源交易平台—通知公告—数字人民币应用操作指南。□担保保函：不采用□保险保单：不采用63.5是否允许提交备选投标方案☑信用承诺：采用信用承诺替代递交投标保证金的，3.6.3投标文件份数投标人应按照招标文件给定的投标格式填写提交《信用承诺书》。3.6.4施工组织设计要求□其他：/3.6.8投标文件编制相关要求：（1）投标文件递交截止时间前，投标人存在未履行投标保证金信用承诺，被列入江苏省各级公共资源交易平台列入信用承诺失信单位的，并且自记录之日起至保证金兑付之日止，参与省内其他招投标活动时，均以现金方式从投标人法人基本存款账户缴纳投标保证金，否则视同未提交投标保证金。（2）以银行保函形式提交投标保证金的，其有效期应覆盖投标有效期的范围。（2）投标保证金由当地公共资源交易中心代收、代管和代退。银行保函的受益人（被保险人）为宿迁市公共资源交易中心。（3）投标保证金不得债权转让。☑不允许□允许提交加密电子投标文件1份。中标单位在中标通知书发出后2个工作日内提供5份与网上投标文件一致的纸质打印投标文件（含链接的所有扫描件）。1.是否需要编制施工组织设计：☑否2.是否需要编制施工组织设计：□是2.1施工组织设计得分是否计入总分：□合格性评审，不计入总分□评分评审，计入总分2.2施工组织设计篇幅（包括目录、正文、图表）最多不超过/页，最少不低于/页2.3施工组织设计是否采用暗标横向评审：□否□是，施工组织设计内容、文字不得出现投标单位名称、相关人员姓名等和其他可识别投标单位身份的字符、徽标、人员名称等。本项目要求提供以下有效证明材料从宿迁市公共资源交易电子服务平台诚信库中链接：营业执照、资质证书、安全生产许可证、项目负责人居民身份证、项目负责人注册证书、项目负责人安全生产考核合格证书（B类证）。否则视为符合本招标文件无效标条款6.3.4.4条情形，7按无效标处理。友情提醒：请投标人对以上材料自查，及时更新，避免材料无效。4.1投标文件加密见投标人须知4.1要求4.2.1投标文件提交截止时间4.2.4电子投标文件的提交2024年02月05日09:305.27.4开标程序见投标人须知4.2.4要求定标顺序8.2（1）监督人身份确认；履约保证金（2）播放开标会议纪律；（3）公布投标单位名单；（4）网上随机抽取评标基准值；（5）招标人、投标人对电子投标文件三方解密；（6）导入电子投标文件；（7）网上公布开标结果；（8）开标会议结束。/履约保证金的金额：中标价的5%□7履约保证金的递交时间：在中标公告发布之日起☑14□21日历天内提交。履约保证金的递交形式：1.以转账支票（同城）、电汇（异地）、网上银行支付等方式转到保证金专用账户。（1）户名：宿迁市公共资源交易中心；（2）开户行（由中标人自行选择）：中国工商银行股份有限公司宿迁市营业部，账户：1116020029300289661江苏民丰农村商业银行股份有限公司营业部，账户：32130269012010000820292.以银行保函、担保保函、保险保单形式提交的履约保证金递交至当地公共资源交易中心。3.以数字人民币方式缴纳的，使用投标企业数字人民币对公钱包一次性转钱至宿迁市公共资源交易中心数字人民币钱包（工商银行数字人民币钱包ID：0022501048786850；民丰农村商业银行数字人民币钱包ID：0092116524500009），并备注为：开发区桃园路西侧厂房屋顶2MW分布式光伏发电项目履约保证金。注：（1）履约保证金缴纳的其他要求见投标人须知8.2条款；（2）履约保证金由招标人委托当地公共资源交易中心代8收、代管。采用现金形式缴纳的，项目完工后，交易中心将保证金退付到招标人账户（户名：宿迁恒新新能源开发管理有限公司，开户行：江苏银行宿迁经济开发区科技支行，账号：15290188000281594）。（3）履约保证金不得债权转让。（4）履约保证金缴退咨询电话：0527-84396067。（5）数字人民币缴纳相关操作指南详见宿迁市公共资源交易平台—通知公告—数字人民币应用操作指南。□综合评估法评标方法☑合理低价法□经评审的最低投标价法（具体评标办法及细则见第三章内容）执行《关于在公共资源交易领域的招标投标活动中建立对失信被执行人联合惩戒机制的实施意见》第十条至第十四条相关内容，具体如下：第十条（资格预审中的惩戒措施）实行资格预审的，在资格审查委员会进行资格审查时，正被列为失信被执行人的资格预审申请人的资格审查结果为不合格。第十一条（评标中的惩戒措施）在评标阶段，投标人正被列为失信被执行人的，评标委员会不得推荐该投标人为中标候选人。第十二条（中标人确定的惩戒）在中标候选人公示至发联合惩戒出中标通知书的期间，公示的中标候选人正被列为失信被执行人的，招标人应当取消其中标资格，并重新确定中标人。招标人确定正被列为失信被执行人的投标人为中标人的，中标结果无效。第十三条（联合体的惩戒）以联合体形式投标的，联合体成员中的任何一个成员正被列为失信被执行人的，该联合体作为失信被执行人处理。第十四条（只出不进原则）在一次招标投标活动中，资格预审申请人、投标人或者中标候选人因正被列为失信被执行人，导致其资格预审结果为不合格，或者被取消中标候选人或者中标人资格的，不因其之后失信信息被撤销或者更正而改变已经作出的决定。1、投标时，投标文件中的施工组织设计内容可不编写，中标后，中标人按有关规定编制施工组织设计。12需要补充的其他内容2、投标单位编制投标报价应按一般计税方法报价。投标人须充分考虑在投标报价中，相关风险由投标人自行承9担。3、投标人需保证所提交的资格审查文件、投标文件中的所有资料都是真实可信的，没有弄虚作假的。否则，合同签订前，将投标人列入招标投标市场“不良行为”，限制进入宿迁市公共资源交易平台招标投标市场，同时没收投标保证金，若在合同履行期间中发现上述弄虚作假问题，招标人将没收履约保证金并有权解除合同，造成损失的负有赔偿责任。4、投标人在投标时应选择工程量清单编制说明中推荐品牌范围内的某一厂家品牌产品进行报价，或书面承诺使用招标人推荐的厂家或品牌。若未明确的，视为投标人响应招标人提供的厂家或品牌，在合同履行过程中从招标人推荐的品牌中进行选择。投标人拟选择推荐的厂家或品牌以外的产品，应满足招标文件中提出的技术标准和质量要求，并由招标人书面同意，否则按投标人须知6.3.4.17条规定，视为未能对招标文件作出实质性响应，作为无效投标予以否决。5、项目负责人在建工程：指拟选派的项目负责人担任该工程项目负责人，且该工程处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。6、后期运维服务期为5年，运维标准符合国家相关标准。7、光伏板采购阶段，供应商按照合同外1‰采购备用板，为避免主材损坏后，能够及时维修，以备不时之需，不足1兆瓦按照2块备货。此部分不属于甲方支付范围内，投标人请根据实际情况综合报价。8、招标文件第三章评标办法中：修改为“本次评标采用合理低价法，将从投标报价按照本章确定的评分标准进行综合计分，评分采用百分制，最终得分保留两位小数，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价相等的，由招标人自行确定。101.总则1.1项目概况根据《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等有关法律、法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本项目施工进行招标。招标人、招标代理机构、招标项目名称、项目概况及招标范围等详见招标公告。1.2资金来源和落实情况本招标项目资金来源和落实情况见投标人须知前附表第1.2.1、1.2.2、1.2.3条。1.3投标人资格要求详见招标公告。1.4费用承担1.4.1投标人准备和参加投标活动发生的费用自理。1.4.2综合交易服务费、招标代理服务费等要求详见须知前附表1.4。1.5保密参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。1.6语言文字除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用简体中文。必要时专用术语应附有简体中文注释。1.7计量单位所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.8踏勘现场1.8.1招标人不组织集中踏勘现场，投标人可自行踏勘。1.8.2除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。1.9投标预备会不组织2.招标文件112.1招标文件的组成2.1.1招标文件的组成：（1）招标公告/投标邀请书（2）投标人须知前附表及投标人须知（3）评标办法（4）合同条款及格式（5）技术标准和要求（6）工程量清单（7）施工图纸（8）投标文件格式2.1.2本招标文件第四章“合同条款及格式”是招标文件的重要组成部分，投标人必须仔细阅读并充分理解。投标人参与投标，即视为完全响应本招标文件合同条款中约定的所有内容，投标人一旦中标，必须按照本招标文件合同条款已约定的内容和格式与招标人签订合同。2.1.3对招标文件所作的澄清、修改、补充文件，同为招标文件的组成部分，其相互之间发生矛盾时，以最后发出的文件为准。2.2招标文件的澄清与修改2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前通过投标人业务管理系统提出，要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.2招标人可以对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，通过宿迁市公共资源电子交易平台招标人业务系统发送给所有招标文件收受人，并同时在宿迁市公共资源交易电子服务平台（http://ggzy.xzspj.suqian.gov.cn/）上公布。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，招标人应按投标人须知前附表2.2.2条款要求顺延提交投标文件的截止时间。2.2.3投标人应及时登录宿迁市公共资源电子交易平台投标人业务系统获取澄清答疑文件，如因投标人原因未能及时下载澄清和修改，由此造成的相关责任，由投标人承担。3.投标文件3.1投标文件的组成详见须知前附表3.1。3.2投标报价3.2.1投标人应按招标文件第八章投标文件格式中“已标价的工程量清单”的要求填12写相应表格。3.2.2投标人在投标截止时间前修改投标函中的投标总报价，应同时修改第八章投标文件格式中“已标价的工程量清单”的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.2.3国有资金项目的施工、材料设备招标均应设定最高投标限价。最高投标限价或者其计算方法应当在招标文件中载明，并符合现行《工程量清单计价规范》规定。详见投标人须知前附表。3.2.4投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容，包括工程量清单和相应的内容的价格体现，以及为完成上述内容所必须的包装、运输、附属工程、临时工程、开办费、技术措施费、材料、劳务、机械设备、安装、维护、管理、利润、税金及政策性文件规定费用等所有费用。投标人应对施工现场进行详细的踏勘，了解工程的具体位置，工程施工的具体范围、拆除加固工作是否完成、施工车辆的行进路线、施工便道、运输、储存空间、装卸限制、垃圾清理外运及一切可能影响到正常施工的因素，并将之考虑计入投标报价中。投标报价应根据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况及拟定的施工组织设计，自行了解市场价格或参考工程造价管理部门（协会）发布的人工、材料、机械市场指导价格，并考虑风险因素，进行自主报价，但投标报价不得低于企业成本。3.2.5投标报价方式3.2.5.1采用工程量清单计价，固定单价报价方式。综合单价需调整时，按合同约定执行。3.2.5.2投标人根据招标人提供的图纸和工程量清单计算工程项目的单价、合价。每一个规定计量单位项目只允许有一个报价。任何有选择的报价将不予接受。投标人未填写的单价或合价的工程量清单项目，招标人将不予支付，并视为该项费用已包含在其它有价款的单价或合价内。3.2.6投标报价的计价方法：采用工程量清单计价的方法。3.2.7投标报价编制的参考依据3.2.7.1《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其配套的计算规范；3.2.7.22014版《江苏省建筑与装饰工程计价定额》；3.2.7.32014版《江苏省市政工程计价定额》；3.2.7.42014版《江苏省安装工程计价定额》等；3.2.7.5招标文件、招标答疑、工程量清单、施工图纸、设计、施工规范等；3.2.7.62014年《江苏省建设工程费用定额》、苏建价（2016）154号文；3.2.7.7招标文件的工程量清单中所列的“暂列金额”，由发包人根据实际情况掌握使用，与对承包人合同工程款支付无关。3.2.7.8其他相关文件规定。3.2.8投标报价编制要求3.2.8.1工程投标报价以工程量清单计价方式进行报价；3.2.8.2报价以招标人提供的工程量清单为准，根据市场行情自主报价；3.2.9不可竞争费详见投标人须知前附表。133.2.10投标文件报价中的单价、合价均用人民币表示。3.2.11工程量清单计价成果文件必须按照招标文件所提供的格式填写。3.3投标有效期3.3.1在投标人须知前附表第3.3.1条规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。3.4投标保证金3.4.1投标人在投标文件提交截止时间前应按投标人须知前附表第3.4.1条规定的金额、形式提交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人提交。3.4.2投标保证金退付:投标保证金仅通过汇款渠道退至投标人法人基本存款账户。未中标单位投标保证金在中标通知书下达后5个工作日内统一退付。3.4.3本投标保证金是对投标人投标责任的担保，其主要保证情形有：3.4.3.1在投标截止后不撤销投标文件；3.4.3.2不弄虚作假、串通投标、以他人名义投标；3.4.3.3中标后按照招标文件要求提交履约保证金，并与招标人订立合同；3.4.3.4签订合同时不向招标人提出附加条件或者变更合同实质性内容要求；3.4.3.5诚信参与投标，提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，无隐瞒招标文件实质性要求的情形。3.4.4有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：3.4.4.1投标截止后投标人撤销投标文件的；3.4.4.2投标人存在串通投标、以他人名义投标等违法违规行为的；3.4.4.3投标人存在提供虚假材料、隐瞒项目负责人在建工程等弄虚作假行为；3.4.4.4投标人连续12个月内在宿迁市有两次及以上投诉，经查实无事实根据或法律依据，均被驳回投诉的；投标人故意捏造事实、伪造证明材料的，或者以非法手段取得证明材料等进行恶意投诉的。3.4.4.5中标通知书发出后，除不可抗力外，中标人出现下列情形之一的：3.4.4.5.1放弃中标的；3.4.4.5.2拒不按照招标文件的要求提交履约保证金的；3.4.4.5.3无正当理由不与招标人签订合同的，或者在签订合同时向招标人提出附加条件的或者变更合同实质性内容要求的。3.4.4.6法律、法规、规章及招标文件中规定的其他情形。3.5备选投标方案14除投标人须知前附表第3.5条款另有规定外，投标人不得提交备选投标方案。允许投标人提交备选投标方案的，只有符合招标文件的基本技术要求且评标价最低或综合评分最高而被推荐为中标候选人的投标人，其所提交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标候选人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。3.6投标文件的编制3.6.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。3.6.2投标文件应当对招标文件有关工期、投标有效期、质量要求、技术标准和要求、招标范围等实质性内容作出响应。3.6.3按投标须知前附表中相关要求提供与网上投标文件一致的纸质打印投标文件。3.6.4施工组织设计编制要求详见投标人须知前附表。3.6.5网上投标文件要求电子签章的地方，需加盖数字证书的电子印章。3.6.6网上投标文件的制作软件由投标人从宿迁市公共资源电子交易平台投标人业务系统下载中心下载，并更新至最新版本。3.6.7电子投标文件编制格式应按《江苏省建设工程招投标数据交换标准（V3.0）》规定执行。3.6.8投标文件中应按投标人须知前附表要求从宿迁市公共资源交易电子服务平台诚信库中选择相应扫描件（本招标文件扫描件指对证书等原件通过扫描等方式进行数字化的可被网上招投标系统识别的数字文件，下同）编入投标文件。招标文件要求需从宿迁市公共资源交易电子服务平台诚信库中链接而未按要求链接的材料无效，投标人应及时更新其企业诚信库中的材料，确保相关材料真实有效。4.投标4.1投标文件的加密投标人应使用经网上招投标系统认可的电子商务认证授权机构（CA认证中心）颁发的数字证书对其网上投标文件认证并加密，未按要求加密并认证的投标文件，不予受理。4.2投标文件的提交4.2.1投标人应在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间前提交投标文件。投标文件提交截止时间后，投标人对投标报价或其他实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律拒绝接收。4.2.2本章5.1.2条款规定的相关资料应在投标截止时间前提交。4.2.3除投标人须知前附表另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。4.2.4投标人应在投标截止时间前，将电子投标文件上传至宿迁市公共资源电子交易平15台对应的本次开标标段中，未及时上传的，招标人不再受理。4.2.5开标时投标人未在系统约定时间内解密的，招标人将视为投标人自动放弃投标。4.3投标文件的修改与撤回网上投标文件的修改和撤回：在投标人须知前附表第4.2.1项规定的投标截止时间前，投标人可以撤回或重新提交投标文件。最终投标文件以投标截止时间前完成上传至宿迁市公共资源电子交易平台最后一份投标文件为准。5.开标5.1招标人在规定的投标截止时间（开标时间）在宿迁市公共资源交易平台组织“不见面”开标。5.2开标程序详见投标人须知前附表5.2。投标人登录宿迁市公共资源交易平台“投标人业务系统”，进入网上开标大厅参加开标会议，投标人进入网上开标大厅即自动签到。投标人在约定时间内使用数字证书解密投标文件，未成功解密的视为其放弃投标，其投标文件将被退回。解密投标文件的数字证书应为该投标文件生成加密、上传的同一把数字证书。5.3开标会议上公布投标总价、工期、质量、拟项目负责人名称等。5.4开标过程应当记录并存档备查。6.评标6.1评标委员会6.1.1评标委员会由招标人根据法律、法规、规章的相关规定组建，负责清标与评标活动。6.1.2开标结束后，开始评标，评标采用保密方式进行。6.2投标文件的澄清6.2.1投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或者计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，可以书面或通过评标系统通知该投标人。投标人的澄清、说明应当在规定的时间内采用书面形式或通过宿迁市公共资源电子交易平台投标人业务系统（http://ggzy.xzspj.suqian.gov.cn/）向评标委员会进行澄清回复，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。由于投标人法定代表人或其授权委托代理人自身原因造成的无法及时澄清评标委员会提出的问题，其后果由投标人自负。6.2.2对通过宿迁市公共资源电子交易平台（http://ggzy.xzspj.suqian.gov.cn/）实施的投标文件的澄清、说明须盖电子印章；166.2.3投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与单价金额不一致的，以单价金额为准，但单价金额小数点有明显错误的除外；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。投标文件的商务标中出现报价金额、工期质量要求有差别时，均以“投标函”中的报价金额、工期、质量要求为准。评标委员会将按上述规定的原则，要求投标人改正报价中的算术错误，改正后的投标报价汇总表需经评标委员会和投标人共同确认，并对投标人起约束作用，如投标人不接受修改后的报价，则其投标将被拒绝。6.3投标文件的审查6.3.1在评标过程中，评标委员会若发现投标人有以他人的名义投标、串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为之一的，评标委员会应当否决其投标。6.3.2投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。6.3.3投标文件细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不影响投标文件的有效性。评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。6.3.4投标文件有下列情况之一的，属于重大偏差，视为未能对招标文件作出实质性响应，应当作为无效投标予以否决：6.3.4.1投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；6.3.4.2投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；6.3.4.3投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字），企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；6.3.4.4投标人资质条件不符合国家有关规定，或者不满足招标文件规定的资格条件的；6.3.4.5投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；6.3.4.6除在投标截止时间前经招标人书面同意外，项目负责人与资格预审时不一致的；6.3.4.7组成联合体投标未提供联合体各方共同投标协议的；6.3.4.8在同一招标项目中，联合体成员以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的；6.3.4.9联合体成员与资格预审确定的结果不一致的；6.3.4.10投标报价低于工程成本或者高于招标文件设定的最高投标限价或者招标人设置的投标限价的；6.3.4.11同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；6.3.4.12投标文件中已标价工程量清单与招标文件规定的暂估价、暂列金额及甲供材料价格不一致的；176.3.4.13投标文件中已标价工程量清单与招标文件明确列出的不可竞争费用项目或费率或计算基础不一致的；6.3.4.14投标文件的已标价工程量清单与招标文件提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目特征、计量单位、工程量不一致的；6.3.4.15未按招标文件要求提供投标保证金的；6.3.4.16投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；6.3.4.17明显不符合技术规范、技术标准的要求的；6.3.4.18投标文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合招标文件的要求的；6.3.4.19投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；6.3.4.20未按招标文件要求提供电子投标文件，或者投标文件未能解密且按照招标文件明确的投标文件解密失败的补救方案补救不成功的；6.3.4.21不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；6.3.4.22以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；6.3.4.23施工组织设计（施工方案）存在明显技术方案错误、或者不符合招标文件有关暗标要求的；6.3.4.24投标文件关键内容模糊、无法辨认的；6.3.4.25企业法定代表人（或其委托代理人）未按投标人须知5.1.5条款要求参加开标会议的。注：凡招标文件未集中单列的无效标条款，评标委员会不得作为否决投标、判定无效标的依据。7.定标7.1评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7.2有效投标不足三个的，评标委员会应当对有效投标是否仍具有竞争性进行评审。评标委员会一致认为有效投标仍具有竞争性的，应当继续推荐中标候选人；评标委员会对有效投标是否仍具有竞争性无法达成一致意见的，应当否决全部投标。评标委员会应当在评标报告中记载论证过程和结果。7.3投标人应慎重考虑选派一名项目负责人同时参加多个工程项目投标，如投标人所选派的项目负责人在多个工程项目中均被推荐为中标人，应按不同工程项目中标通知书发出的时间先后，担任该投标人最先中标项目的项目负责人，后确定该投标人为中标人的工程项目的招标人应取消其中标资格，如出现递补中标人中标价高于原第一中标候选人投标价等减损招标人权益的情形，不予退还其投标保证金。投标文件如实说明的除外。7.4定标顺序：详见投标人须知前附表。7.5招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中18标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的（弄虚作假、围标串标、在建工程等）违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。8.合同授予8.1中标通知在本须知第3.3款规定的投标有效期内，招标人通过宿迁市公共资源电子交易平台（http://ggzy.xzspj.suqian.gov.cn/）向中标人在线签发中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。8.2履约担保8.2.1中标人应按投标人须知前附表8.2的要求提交履约保证金。联合体中标的，由牵头人提交。8.2.2采用现金形式缴纳履约保证金的，项目竣工验收后，按照当地公共资源交易中心要求办退付手续。8.2.3中标人应按投标人须知前附表8.2要求提交履约保证金。联合体中标的，由牵头人提交。8.2.4中标人不按上述要求提交履约担保的，根据《招标投标法实施条例》第五十五条、七十四条等规定，招标人应依法确定排名第二的中标候选人为中标人，或重新招标，并予以公告。同时，可以将原第一中标候选人列入失信企业名单，其投标保证金将不予退还，并可以处中标项目金额10‰以下的罚款。8.2.5采用经评审的最低投标价法的施工招标项目，中标人须向招标人提供差额履约担保，担保金额为最高投标限价和中标价的差值，但不超过中标价的10％。8.3签订合同8.3.1招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起30日内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同（网签）。联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责任。8.3.2中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还。对依法必须进行招标的项目的中标人，由有关行政监督部门责令改正，可以处中标项目金额10‰以下的罚款。8.3.3发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金；给中标人造成损失的，还应当赔偿损失。8.3.4实行中标项目负责人电子押证制度。中标人在中标结果公告到合同约定的工程全19部完成且竣工验收合格期间，电子化系统对中标项目负责人自动锁定，同时在宿迁市公共资源交易平台予以公示。工程竣工验收合格后，中标人凭竣工验收证明材料及解锁申请单到当地公共资源交易中心办理解锁手续。因非中标人原因致使工程项目停工或因故不能按期开工超过120天的，可凭招标人、监理单位共同出具的相关证明材料到当地公共资源交易中心办理解锁手续。8.3.5中标人选派的项目负责人须与投标承诺、合同约定的人员相一致，不得擅自变更。原中标项目负责人变更的，经行业主管部门审核备案后在宿迁市公共资源交易服务平台公示。8.3.6项目负责人变更的，需提供原中标通知书、施工合同并经招标投标管理部门备案，该工程业绩属于变更后的项目负责人。9.重新招标和不再招标9.1重新招标有下列情形之一的，招标人应当分析原因，采取改进措施后依法重新招标：资格预审合格的申请人不足三个；9.1.1在投标截止时间届满时提交投标文件的投标人少于三个；9.1.2所有投标均不符合招标文件要求，被评标委员会否决；9.1.3有效投标不足三个，评标委员会认为缺乏竞争性，决定否决全部投标。9.2不再招标重新招标，投标人仍少于三个的，属于必须审批、核准的工程建设项目，报经原审批、核准部门审批、核准后可以不再进行招标；其他工程建设项目，招标人可以自行决定不再进行招标。国家另有规定的，从其规定。10.纪律和监督10.1对招标人的纪律要求招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。10.2对投标人的纪律要求投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响评标工作。2010.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用评标办法没有规定的评审因素和标准进行评标。10.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透露对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。10.5投诉10.5.1投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉，投标人或者其他利害关系人对招标文件、开标和评标结果提出投诉的，应当按照规定先向招标人提出异议。异议答复期间不计算在前款规定的期限内。10.5.2投标人通过CA锁在宿迁市公共资源交易平台中依法提出投诉。投诉应当提交投诉书，投诉书包括：投诉人的名称、地址及有效联系方式；被投诉人的名称、地址及有效联系方式；投诉事项的基本实施；相关请求及主张；承诺书；有效线索和相关证明材料。10.5.3行政监督管理部门实行网上办理投诉。具体按《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（七部委11号令）及《江苏省房屋建筑和市政基础设施工程招标投标活动异议与投诉处理实施办法》（苏建规字〔2016〕4号）、《宿迁市工程建设项目招标投标活动异议与投诉处理细则（试行）》（宿行审发〔2020〕13号）规定。11.需要补充的其他内容见投标人须知前附表。21第三章评标办法合理低价法1.评标方法本次评标采用合理低价法，将从投标报价、信用考核2个方面按照本章确定的评分标准进行综合计分，评分采用百分制，最终得分保留两位小数，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价相等的，以信用报告分值高的优先；信用报告分值也相等的，由招标人自行确定。评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料，由评标委员认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。2.评审标准2.1初步评审标准评标委员会审查每一个投标文件，根据初步评审标准对投标文件进行初步评审，对照无效标条款，有一项不符合评审标准的，即作无效标处理。合理低价法条款号评审因素评审标准投标人名称与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致投标函签字盖章有法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或2.1.1形式评审标签字）并加盖投标人公章符合第八章“投标文件格式”的要求准投标文件格式本项目不接受联合体投标。联合体投标人报价唯一只能有一个有效报价营业执照具备有效的营业执照具备电力工程施工总承包三级及以上资质或输变电工2.1.2资格评审标程专业承包三级及以上资质，且同时具备承装类、承修准企业的资质类别、类五级及以上的电力设施许可证，且在投标文件递交截等级止时间当日，登录“省建筑市场监管与诚信信息一体化平台”查询，该资质动态监管结果不处于不合格状态。项目负责人注册具备机电工程专业二级及以上建造师注册资格，同时具专业、资格等级有建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书（B类证）。22安全生产许可证企业具备安全生产条件，并取得安全生产许可证。项目负责人保险投标人拟派的项目负责人必须为本单位人员，且在投标时提供投标前6个月内本单位为其办理的任意1个月社项目负责人必须会养老保险或医疗保险缴纳证明。满足下列条件1.项目负责人不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；2.项目负责人是非变更后无在建工程，或项投标人不得存在目负责人是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且下列情形之一变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责其他条件人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程投标范围与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、工期同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程工程质量规模在项目负责人执业范围之内；3.项目负责人无行贿投标有效期犯罪行为记录；或者有行贿犯罪行为记录，但自记录之投标保证金日起已超过5年的。2.1.3响应性评审1.为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）；2.权利义务为本招标项目的监理人、代建人、项目管理人，以及为电子文件本招标项目提供招标代理、设计服务的；3.与本招标已标价工程量清项目的监理人、代建人、招标代理机构同为一个法定代单表人的，或者相互控股、参股的；4.与招标人存在利技术标准和要求害关系可能影响招标公正性的；5.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位；6.处于被责令停业、财产被接管、冻结和破产状态，以及投标资格被取消或者被暂停且在暂停期内；7.因拖欠工人工资或者因发生质量安全事故被有关部门限制在招标项目所在地承接工程的；8.投标人近3年内有行贿犯罪行为且被记录，或者法定代表人有行贿犯罪记录且自记录之日起未超过5年的。1.投标企业或项目负责人因串通投标、弄虚作假、以他人名义投标、骗取中标、转包、违法分包等违法违规行为，被宿迁市公共资源交易中心列为失信行为记录并在公示期内的，招标人不接受其投标；2.符合法律、法规规定的其他条件。符合招标文件规定符合招标文件规定符合招标文件规定符合招标文件规定符合招标文件规定符合第四章“建设工程施工合同”规定符合招标文件规定符合“工程量清单”给出的范围及数量符合第五章“技术标准和要求”规定232.2详细评审标准2.2.1经初步评审合格的投标文件，评标委员会根据招标文件确定的评标标准和方法，对其商务部分和信用考核部分作进一步评审。具体评分标准如下：条款号评审因素最高分最低分评审标准开标时，由招标人在以下二种方法中随机抽取确定一种方法作为投标报价的评审标准：方法一：以有效投标文件(有效投标文件是指初步评审合格的投标文件，下同)的评标价(评标价是指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价，下同)算术平均值为A(当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%(四舍五入取整,末位投标报价相同的均保留)后进行平均；当有效投标文件4-6家时，剔除最高报价(最高报价相同的均剔除)后进行算术平均；当有效投标文件＜4家时，则次低报价作为投标平均价A)。评标基准价=A×K，K值在开标时由招标人随机抽取确定，K值的取值范围为95%、96%、97%、98%。方法二：以有效投标文件的评标价算经济标评审投标报价100.000.00术平均值为A(当有效投标文件≥7家时，去掉最高和最低20%(四舍五入取整)后进行平均；当有效投标文件4-6家时,剔除最高报价(最高报价相同的均剔除)后进行算术平均；当有效投标文件＜4家时，则次低报价作为投标平均价A)，最高投标限价为B，则：评标基准价=A×K1×Q1+B×K2×Q2，Q2=1-Q1,Q1取值范围为65%、70%、75%、80%、85%；K1的取值范围为95%、96%、97%、98%；Q1、K1值在开标时由招标人随机抽取确定。K2=95%。说明：1、投标报价等于评标基准价的得满分，投标报价相对评标基准价每低1%扣0.5分，每高1%扣0.6分，偏离不足1%的，按照插入法计算得分，得分保留两位小数。2、评标委员会在评标报告上签字后，上述方法一和方法二的评标基准价不因招投标当事人异议、投诉、复议以及其它任何情形而改变,但评标过程中的计24算错误可做调整。2.2.2评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相应证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料，由评标委员认定该投标人以低于成本报价竞标，其投标作无效标处理。2.3投标文件的澄清和补正2.3.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。2.3.2澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。2.3.3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有质疑的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。2.4评标结果2.4.1评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐1-3名中标候选人。2.4.2评标委员会完成评标后,应当向招标人提交书面评标报告。25第四章合同条款及格式建设工程施工合同（开发区桃园路西侧厂房屋顶2MW分布式光伏发电项目）住房城乡建设部制定国家工商行政管理总局26第一部分合同协议书发包人（全称）：宿迁恒新新能源开发管理有限公司承包人（全称）：根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：开发区桃园路西侧厂房屋顶2MW分布式光伏发电项目2.工程地点：经开区3.工程立项批准文号：宿开审批备【2024】11号4.资金来源：自筹5.工程内容：开发区桃园路西侧厂房屋顶2MW分布式光伏发电项目，详见工程量清单及图纸全部内容。6.工程承包范围：开发区桃园路西侧厂房屋顶2MW分布式光伏发电项目，详见工程量清单及图纸全部内容。二、合同工期计划开工日期：年月日。计划竣工日期：年月日。工期总日历天数：20日历天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。三、质量标准工程质量符合合格标准。四、签约合同价与合同价格形式1.签约合同价为：27人民币（大写）(¥元)；其中：（1）安全文明施工费：人民币（大写）/(¥/元)；（2）材料和工程设备暂估价金额：人民币（大写）/(¥/元)；（3）专业工程暂估价金额：人民币（大写）/(¥/元)；（4）暂列金额：人民币（大写）/(¥/元)。2.合同价格形式：单价合同。五、项目经理承包人项目经理：。六、合同文件构成本协议书与下列文件一起构成合同文件：（1）投标函及其附录；（2）专用合同条款及其附件；（3）通用合同条款；（4）技术标准和要求；（5）已标价工程量清单或预算书；（6）其他合同文件。在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。七、承诺1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签28订与合同实质性内容相背离的协议。4.发包人在施工和项目管理过程中制定的管理制度、管理流程等相关文件是合同的组成部分和重要补充，与本合同具有同等法律效力，承包人承诺无条件接受并受其约束。八、词语含义本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。九、签订时间本合同于2024年月日签订。十、签订地点本合同在宿迁恒新新能源开发管理有限公司签订。十一、补充协议合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。十二、合同生效本合同自双方签字和盖章后生效。十三、合同份数本合同一式8份，均具有同等法律效力，发包人执3份，承包人执3份，监管部门执1份，代理机构执1份。发包人：承包人：法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：29开户银行：开户银行：账号：账号：第二部分通用合同条款执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）第二部分通用合同条款第三部分专用合同条款1.一般约定1.1词语定义1.1.1合同1.1.1.10其他合同文件包括：(1)施工招标文件（包括修改澄清通知）及答疑、投标文件及附件；(2)明确双方权利、义务的纪要、协议；（3）双方有关工程的合同洽商、变更等书面协议或文件等。1.1.2合同当事人及其他相关方1.1.2.4监理人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.2.5设计人：名称：；资质类别和等级：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：。1.1.3工程和设备1.1.3.7作为施工现场组成部分的其他场所包括：/。1.1.3.9永久占地包括：/。1.1.3.10临时占地包括：/。301.3法律适用于合同的其他规范性文件：。1.4标准和规范1.4.1适用于工程的标准规范包括：。1.4.2发包人提供国外标准、规范的名称：/；发包人提供国外标准、规范的份数：/；发包人提供国外标准、规范的名称：/。1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：/。1.5合同文件的优先顺序合同文件组成及优先顺序为：（1）本合同协议书；（2）投标函及投标函附录；（3）本合同专用条款；（4）本合同通用条款；（5）技术标准和要求；（6）图纸；（7）已标价工程量清单；（8）其他合同文件。1.6图纸和承包人文件1.6.1图纸的提供发包人向承包人提供图纸的期限：/；发包人向承包人提供图纸的数量：/；发包人向承包人提供图纸的内容：/1.6.4承包人文件需要由承包人提供的文件，包括：主要设备设施及工程施工所使用的主材必须经发包人同意后方可进场并施工，否则发包人有权不予支付相关工程款。工程进度计划、材料进场总计划、及设备进场计划。进场施工前提供材料计划，经发包人书面同意的材料设备品牌、型号及系列号等，按发包人及监理人要求提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算、发包人供材料清单、承包人购材料清单、材料进场计划等资料）。分项的施工组织设计在开工前向发包人提供。承包人提供的文件的期限为：开工前15天；承包人提供的文件的数量为：贰套；承包人提供的文件的形式为：纸质加盖承包人公章；发包人审批承包人文件的期限：收到资料后七天。1.6.5现场图纸准备关于现场图纸准备的约定：按通用条款执行。1.7联络1.7.1发包人和承包人应当在五天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。311.7.2发包人接收文件的地点：项目现场；发包人指定的接收人为：；承包人接收文件的地点：；承包人指定的接收人为：。监理人接收文件的地点：；监理人指定的接收人为：。1.10交通运输1.10.1出入现场的权利关于出入现场的权利的约定：只有项目施工人员办理许可证才能进入施工现场，其他无关人员一律不能进入施工现场，如果擅自进入现场，由此而产生的后果由承包人自行负责。1.10.3场内交通关于场外交通和场内交通的边界的约定：施工场地内和本项目有关的道路。关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：由承包人自备。1.10.4超大件和超重件的运输运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。1.11知识产权1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：归发包人所有。关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：承包人履行图纸的保密义务，不得将图纸内容泄露给无关的第三方或将图纸用于非发包人同意的本工程以外的其他工程。1.11.2关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：归承包人所有。关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：不得用于与本工程无关的一切事宜。1.11.4承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：如有，将由承包人承担。1.13工程量清单错误的修正出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：经发包人书面同意后可予以调整。允许调整合同价格的工程量偏差范围：（1）工程量清单存在缺项、漏项的；（2）工程量清单偏差超出约定的工程量偏差范围的；（3）未按照国家现行计量规范强制性规定计量的。322.发包人2.2发包人代表发包人代表：姓名：；身份证号：；职务：；联系电话：；发包人对发包人代表的授权范围如下：施工组织设计和总进度计划的审批权；工程变更的确认权；发布开工令、停工令、复工令权；工程款的审查权；特殊及重要施工工艺和材料发包；合同的解释等。2.4施工现场、施工条件和基础资料的提供2.4.1提供施工现场关于发包人移交施工现场的期限要求：按通用条款执行。2.4.2提供施工条件关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：（1）承包人自行踏勘现场了解施工现场情况并据此报价，工作条件自行解决。（2）承包人自行解决施工用水、电力、通讯线路等必须的条件，所发生的费用均由承包人承担。2.5资金来源证明及支付担保发包人提供资金来源证明的期限要求：资金已落实。发包人是否提供支付担保：/。发包人提供支付担保的形式：/。3.承包人3.1承包人的一般义务（5）承包人提交的竣工资料的内容：工程建设项目竣工验收前，承包人应根据合同工作内容要求，分别整理竣工验收资料（含竣工图），竣工图纸和资料必须符合城建档案馆要求，汇总为完整的建设项目竣工资料一式7套报发包人。承包人不按期交付合格竣工图及竣工资料，发包人将推迟审核承包人决算时间，由此造成的损失由承包人承担，承包人还应向发包人支付每逾期一日5000元的违约金。承包人需要提交的竣工资料套数：一式7套。承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。承包人提交的竣工资料移交时间：竣工验收后30日内。承包人提交的竣工资料形式要求：书面形式及电子形式（均有）。33（6）承包人应履行的其他义务：①施工进场后3日内提供材料计划，每周分别向发包人和监理人提供详细的施工进度计划、已完工程量报表（含工程变更及签证预算）、已购材料清单、材料进场计划、劳动力及用款计划等资料，分项的施工组织设计开工前向发包人提供。如延误或不提供，承包人应当每次向发包人支付违约金3000元人民币，由此造成的工期延误和损失由承包人负责。②承包人进场使用的材料、设备经发包人同意后方可实施。③负责昼夜照明和施工现场施工安全保卫工作，遵守工作规程，严禁违章操作，自行承担在改造过程中所发生的各种安全事故责任及由此产生的一切损失，并及时报告发包人和有关部门。④如有智慧工地创建要求，承包人须按要求创建，费用由承包人承担。⑤需承包人办理的有关施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续，按有关规定办理，费用由承包人负责。施工中垃圾需运出施工现场外时，承包人需到相关主管部门办理相关手续并按相关主管部门指定地点放置，费用由承包人负责（包括因承包人责任所引起的处罚）；施工现场按照施工扬尘治理标准设置张贴文明标语，施工入口设置大门、车辆自动冲洗台、雾炮机、道路喷淋系统、围墙上的喷淋系统等扬尘治理设施设备，达到建设工地施工扬尘、大气污染防治治理要求、标准化文明工地和《宿迁市市区扬尘污染防治标准化管理有关规定》要求，创建费用由承包人承担，以上所有费用包含在合同价款内。⑥施工期间因承包人原因引起的施工生产安全责任，均由承包人承担。⑦承包人应与所有施工人员签订劳动用工合同，明确劳动报酬，及时足额支付劳动报酬，对发包人支付的工程款项，应优先用于支付工人工资，并提交工人工资支付清单和领取单，未按时提交的停止付款。⑧施工过程中应采用样板引路，采取挂牌标识，严格质量责任，建立健全质量管理体系。⑨自觉接受发包人及委托管理、监理的监督管理，参加发包人和监理组织的工地例会，及时报告工程情况，并接受整改要求。⑩协调处理好各种公共关系，承担因承包人责任引发的民事纠纷的损失和处理工作，包括因承包人违反有关规定而导致政府相关部门的处罚。⑪在竣工试验开始前，承包人应向监理人提交暂行的操作手册，该手册应足够详细，以便发包人能够对生产设备进行操作、维修、拆卸、重新安装、调整及修理。⑫承包人完成竣工验收备案后须做好整体项目移交、档案移交及工程保修期内缺陷修复和保修工作，完成并配合发包人办理相关部门结（决）算审计等工作。⑬所有软件终身免费维护和升级。⑭其他未尽事宜另订协议。3.2项目负责人3.2.1项目负责人：34姓名：；身份证号：；建造师执业资格等级：；建造师注册证书号：；建造师执业印章号：；安全生产考核合格证书号：；联系电话：；电子信箱：；通信地址：；承包人对项目负责人的授权范围如下：代表承包人行使合同约定的承包人权利和义务，履行合同约定的承包人职责。关于项目负责人每月在施工现场的时间要求：投标文件中明确的项目负责人必须常驻施工现场，要求其本人每周不少于6日、每天不少于8小时在本工程现场工作。承包人未提交劳动合同，以及没有为项目负责人缴纳社会保险证明的违约责任：发包人有权要求更换项目负责人，由此增加的费用和（或）延误的工期由承包人承担。项目负责人未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：投标文件中明确的项目负责人必须常驻施工现场，要求其本人每周不少于6日、每天不少于8小时在本工程现场工作。特殊情况下需离开时必须事先得到发包人书面批准同意。并遵守发包人考勤、考核制度，凡发包人考勤、考核点名时不在岗的（含会议前的考核点名），每人每次支付违约金0.3万元；擅自离岗1天以上的，每人每次支付违约金0.5万元；上述情形若发生3次以上（含3次）时，违约金加倍。3.2.3承包人擅自更换项目负责人的违约责任：投标文件中明确的项目负责人，不得擅自变更。如需变更须经发包人书面同意，同时承包人承担0.3-1万元违约金。承包人擅自变更的，应当向发包人支付5万元违约金，经发包人通知仍不整改的，承包人同意发包人终止合同。3.2.4承包人无正当理由拒绝更换项目负责人的违约责任：应当向发包人支付10万元违约金，经发包人通知仍不整改的，承包人同意发包人终止合同。3.3承包人人员3.3.3承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：中标后5日内提供项目管理机构及施工现场人员安排的书面报告。承包人项目管理机构及施工现场人员不称职造成工程质量、安全管理、进度管理、文明管理明显无法达到原定计划标准时，发包人有权要求承包人在7日内撤换或调整其认为不称职的项目管理机构及施工现场人员，承包人无正当理由拒绝撤换项目管理机构及施工现场人员的，自承包人接收发包人书面通知之日起，每延迟更换一天，应当向发包人支付3000元/人的违约金，直至将项目管理机构及施工现场人员按照招标文件及本合同要求的称职人员之日止。承包人无正当理由拒绝更换的，发包人有权35终止合同，并追究由此给发包人造成的一切损失。3.3.4承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：中标公告发布之日起5日内提供项目管理机构及施工现场人员安排的书面报告。项目管理机构及施工现场人员必须常驻施工现场，要求其本人每周不少于6日、每天不少于8小时在本工程现场工作。特殊情况下需离开时必须事先得到发包人书面批准同意。并遵守发包人考勤、考核制度，凡发包人考勤、考核点名时不在岗的（含会议前的考核点名），每人每次支付违约金0.2万元；擅自离岗1天以上的，每人每次支付违约金0.3万元；上述情形若发生3次以上（含3次）时，违约金加倍。3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：中标后5日内提供项目管理机构及施工现场人员安排的书面报告。不得擅自变更，承包人在开工时或施工过程中不论任何原因变更项目管理机构及施工现场人员的，承包人承担每人次0.2万元的违约金，且发包人有权单方解除合同，并追究由此给发包人造成的一切损失。3.5分包3.5.1分包的一般约定禁止分包的工程包括：承包人不得擅自将本合同范围内工作的任何一部分转让与分包，禁止违法转让与分包。主体结构、关键性工作的范围：/。3.5.2分包的确定允许分包的专业工程包括：。其他关于分包的约定：（1）承包人按投标文件承诺或经发包人书面批准同意的分包计划进行分包，并对分包人的工作负全部责任。接受分包的人应当具备相应资质及专业能力，如不能胜任相应的分包任务，发包人有权以书面形式提出更换要求，承包人应在收到发包人的书面通知7天内给予答复，并承担因更换分包人造成的实际损失和费用。（2）在项目实施过程中，如有非主体结构、非关键性工作等分包工作，在分包前承包人必须报发包人书面批准同意后实施。（3）如因专业性很强，在项目实施过程中，若发包人认为承包人不能胜任该工作时，可要求承包人将该工作分包，承包人应当选择具备相应资质及专业能力的分包人，并报经发包人书面批准同意后实施。（4）承包人必须就分包工程与分包人签订四份合同，并报发包人处备案，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本。36（5）如承包人将本合同项目转让，或未经发包人书面同意擅自将本合同项目任何部分分包出去，发包人有权单方解除合同，且不支付该分包工作量的费用，并按合同价款的30%扣除承包人的违约金。（6）如有违反以上规定，承包人应支付1万元/次的违约金。3.5.4分包合同价款关于分包合同价款支付的约定：/。3.6工程照管与成品、半成品保护承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：按通用条款执行。3.7履约担保承包人是否提供履约担保：是。承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：按中标价的5%计取。1.采用转账支票（同城）、电汇（异地）、网上银行等方式将保证金从基本存款账户提交至招标人账户）。2.履约保证金应在合同签订前提交。履约保证金的有效期自合同生效之日起至合同约定的中标人主要义务履行完毕止。3.待项目完成后，中标人出具竣工验收证明、履约保证金收据到招标人处办理退还手续，履约保证金将退回至中标人账户中。4.监理人4.1监理人的一般规定关于监理人的监理内容：施工及工程保修阶段工程质量、进度、造价控制；信息、合同管理；安全监督；现场协调、工程资料管理。关于监理人的监理权限：详见监理合同。关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：详见监理合同。4.2监理人员总监理工程师：姓名：；职务：；监理工程师执业资格证书号：；联系电话：；关于监理人的其他约定：详见监理合同。4.4商定或确定在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：（1）按通用条款执行；（2）按通用条款执行；37（3）按通用条款执行。5.工程质量5.1质量要求5.1.1特殊质量标准和要求：1、符合现行国家有关验收标准，并达到招标要求的质量等级标准。2、材料质量要求：符合国际现行的产品标准规定，并附有出厂合格证明，严禁使用不合格和过期材料和附件。无论总监理工程师是否进行并通过了各项检验，均不解除承包人对自己承包的工程的质量所负责任，除非质量问题是由于设计原因引起，而此类质量问题承包人须及时通知总监。在采用承包人设计的施工图纸施工时，设计引起的质量责任由承包人承担。无论工程材料是由承包人自行供应或是由发包人指定的供应商供应，均不解除承包人所负的工程全面质量的责任，承包人应该对各种材料按规范进行检查，拒绝不符合要求的材料用于工程。由于承包人的原因，出现不合格材料用于工程的情况，由承包人承担应有的责任。3、招标文件和有关规范规定的各种材料检验、工艺试验等必须按规定实施，由承包人提供法定检测机构出具的试验合格证书。4、发包人委托专家对所有系统进行审查，所有系统必须经审查通过后方可投入使用。关于工程奖项的约定：/。5.3隐蔽工程检查5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：施工前2日。监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：24小时。6.安全文明施工与环境保护6.1安全文明施工6.1.1项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：1、进入施工现场的各类安全防护由承包人统一协调管理，安全责任由承包人承担，费用含在投标报价中；2、承包人负责进入施工现场施工人员及财物安全，发生任何伤亡事故与发包人无关，承包人自行解决；3、承包人应合理安排、安全使用水、电设施，否则引起的一切责任由承包人承担。承包人应负责保管水、电设施，若发生丢失或损坏，由承包人赔偿。4、严格执行《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》（国务院第393号令）等相关法律法规、双方签定的《安全施工协议》。承包人在施工现场的安全管理、安全教育和安全事故责任及所发生的费用均由承包方承担。由承包人按规范施工并对安全生产负全责，除执行通用条款的相关规定外，承包人应严格按照施工组织设计组织施工，在安全管理方面除正常进行安全学习，安全教育外，同时应高度重视全部施工期间的安全工作，安全措施要落实到位，应急措施要跟上，并配备专职安全人员，全面负责施工现场的安全及周边设施的安全和第三方人身安全，并承担所有责任及相应地赔偿费用。5、承包人应当遵守工程建设安全生产有关管理规定，严格按安全标准组织施工，并随时接受发包人及行业安全检查人员依法实施的监督检查，采取必要的安全防护措施，消除事故隐患，安全防护费用已含在合同价款内。承包人在施工现场的安全管理、教育和安全事故责任由承包方承担。在承包人施工范围内发生或因承包人施38工活动有关的安全事故由承包人负责处理并承担责任。6、承包人应合理安全使用水、电设施，否则引起的一切责任由承包人承担。6.1.4关于治安保卫的特别约定：满足发包人、城管、卫生防疫、环保及有关部门的相关要求。关于编制施工场地治安管理计划的约定：另行协商。6.1.5文明施工合同当事人对文明施工的要求：合同当事人对文明施工的要求：一、施工安全：⑴承包人报请监理工程师和发包人代表审批的施工组织设计中应有安全施工方案，要有安全施工管理系统，配备安全管理人员负责工程、车辆机械和施工人员的安全工作，将施工安全落到实处。⑵承包人要认真做好车辆机械的保养维护工作和驾驶操作人员的安全教育工作，车辆机械不得带病作业，不得违规操作，杜绝机械和车辆事故。二、施工噪音：工程施工期间，噪声对环境的影响必须满足国家和宿迁市有关法规要求。施工噪声遵守《建筑施工场界噪声限值》（GB12523－90）。在选择施工设备及施工方法时，承包人必须考虑由此产生的噪声标准及对施工人员和周围单位和居民的影响。在工程施工过程中，若发生施工噪声超标扰民事件，由承包人负责解决，发包人予以配合。三、夜间施工：承包人应按宿迁市有关规定要求办理夜间施工许可证。施工单位应充分考虑中考、高考、节假日及城市有关部门重大活动等期间限制夜间施工而对工期造成的影响，由于施工可能对周围居民、企事业等单位造成影响，可能由此而引发各种争议，这些争议应由承包人负责协调，发包人尽可能予以协助。6.1.6关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：按照合同约定的付款方式执行。7.工期和进度7.1施工组织设计7.1.1合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。7.1.2施工组织设计的提交和修改承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人在中标后7日内，向监理人提交5份其格式和内容符合监理工程师要求规定的主体工程组织设计，对于工程的关键部位和环节，于施工7日前按监理工程师要求提交专项施工方案，以备审查批准。承包人未能按双方约定的时限提交施工组织设计的，每延期1天，承包人承担1万元的违约金。发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到资料后7天内。7.2施工进度计划7.2.2施工进度计划的修订发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：开工前3天。7.3开工7.3.1开工准备关于承包人提交工程开工报审表的期限：按通用条款执行。39关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：按通用条款执行。7.3.2开工通知因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起/天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。7.4测量放线7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：按通用条款执行。7.5工期延误7.5.1因承包人原因导致工期延误因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：工期结束是指竣工验收合格后，每逾期一天，承包人向发包人支付违约金10000元/天。此违约金的支付不能免除承包人应完成工程的责任和合同规定的其他责任。未按照施工过程中约定的节点或目标工期完成的，承包人向发包人支付违约金5000元/天。现场例会制定的并经参会人员认可的节点，若到达节点未完成，按2000元/天承担违约金，超三天未完成，发包人有权终止合同。因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限：逾期竣工违约金限额为合同价款的20%，同时发包人有权终止合同。7.6不利物质条件不利物质条件的其他情形和有关约定：按通用条款执行。7.7异常恶劣的气候条件发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：（1）风力达到或超过8级的天气现象；（2）日降水量大于80mm且降水持续三日的天气现象；（3）日降雪量大于10mm且降雪持续三日的天气现象；（4）地震震级达到5级及以上的自然现象等；是否发生上述4项气候条件情形，以宿迁市市级权威部门发布的最新资料为准。7.9提前竣工的奖励7.9.2提前竣工的奖励：/。8.材料与设备8.2承包人采购材料与工程设备本工程所需材料和设备，均由承包人提供。对承包人提供的材料和设备，承包人应会同发包人进行检验和交货验收，查验材料合格证明和产品合格证书，发包人要求提供样品的应保证进场材料设备与样品一致。承包人按合同约定和发包人指示，进行材料的抽样检验和设备的检验测试，检验和测试结果应提交发包人，所需费用由承包人承担。408.4材料与工程设备的保管与使用8.4.1发包人供应的材料设备的保管费用的承担：无。8.6样品8.6.1样品的报送与封存需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按发包人要求提供样品的，承包人应保证进场材料、设备与样品一致。8.8施工设备和临时设施8.8.1承包人提供的施工设备和临时设施关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人自行承担。9.试验与检验9.1试验设备与试验人员9.1.2试验设备施工现场需要配置的试验场所：按通用条款执行。施工现场需要配备的试验设备：按通用条款执行。施工现场需要具备的其他试验条件：按通用条款执行。9.4现场工艺试验现场工艺试验的有关约定：按通用条款执行。10.变更10.1变更的范围关于变更的范围的约定：1、设计变更需有设计部门的设计变更通知单，并经发包人现场负责人签字并由发包人单位盖章确认。2、现场签证必须由发包人现场负责人、总监理工程师共同签字确认方可有效。3、承包人不得对原有工程设计进行变更，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款的签证，并承担由此给发包人带来的一切损失。4、因工程设计变更引起的工程量增减，且符合价款调整条件的，必须在7日历天内将量、价申请报告报发包人现场负责人、总监理工程师核准，如承包人在规定时间内未提交申请报告的，视为承包人对该变更事项不存在调整价款请求，任何后补签证的请求，发包人将不再接受。5、因工程设计变更和工程量的增加，承包人提出顺延工期的申请，将不予批准。6、签证单上应明确签证的原因及工程量等相关内容，必须连续编号，无编号的签证不予结算。7、因工程设计和使用需求而引起的变更，承包人将无条件予以配合完成相应的工程施工。10.4变更估价4110.4.1变更估价原则关于变更估价的约定：承包人在工程变更确定后7天内，提出变更工程价款的报告，经发包人和监理工程师确认后调整合同价款，变更合同价款按下列方法进行：（1）已标价工程量清单或投标书有相同项目的，按照相同项目单价认定；（2）已标价工程量清单或投标书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定；（3）变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的：当工程量增加15%以上时，其增加部分的工程量的综合单价应予调低；当工程量减少15%以上时，减少后剩余部分的工程量的综合单价应予调高；调整办法参照GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》。（4）已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的：a、依据投标报价中相应的人工、材料、机械价格及费用计取标准计算组成新增项目的结算价；b、对于投标报价中相关价格、标准混乱或无法鉴别的，则按编制工程招标控制价相同的标准计算新增项目的预算价，以预算价下浮后【下浮率=(1-中标价/招标控制价)×100%，不含暂估价材料、暂列金额、专业工程暂估价】确定新增项目的结算价。10.5承包人的合理化建议监理人审查承包人合理化建议的期限：收到合理化建议后三天内。发包人审批承包人合理化建议的期限：收到合理化建议后三天内。承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：无。10.7暂估价/。10.7.1依法必须招标的暂估价项目对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第依法必须招标的暂估价项目全部由发包人作为招标人进行招标种方式确定。10.7.2不属于依法必须招标的暂估价项目对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第由发包人、发包单位与承包人共同协商确定方式。11.合同价格、计量与支付11.1合同价格形式1、单价合同。单价包含的风险范围：本工程综合单价已包含除人工、第11.1款约定主要建筑材料外其他材料、设备、机械的市场价格风险，已包含施工场地、地下水位、地下障碍物、管理、天气、用水用电等可能对施工造成影响的风险。风险范围以外合同价格的调整方法：1、项目招标工程量清单漏项及不准确部分，结算时按实调整；国家及地方出台政策性42调整文件，按调整文件执行；设计变更、发包人和监理人均认可的签证（含合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量调整）；双方约定合同价款的其他调整因素：A、由发包人签发的设计变更、现场签证、图纸会审纪要和会议纪要中有关牵涉到工程造价变化的部分，均按工程变更考虑，统一执行专用条款第10条中有关工程变更价款调整的计算方法。B、招标图纸以外发包人委托承包人施工的其它工程内容按新增加的工程项目计算；C、工程量清单、工程量清单编制说明、会议纪要及约定的材料暂估价项目；D、符合上述要求的调整因素结算时应执行招投标期间确定的综合单价；变更、签证引起新增工程量清单项目，其相应综合单价按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50854-2013、《通用安装工程工程量计算规范》GB50856-2013、《江苏省建设工程费用定额》（2014年）、《江苏省建筑与装饰工程计价定额》（2014）、《江苏省安装工程计价定额》（2014年）及各级建设行政主管部门发布的有关文件及政策性规定计算，以委托的有资质的造价咨询单位审核为准。2、其他价格方式：/。11.2预付款11.2.1预付款的支付预付款支付比例或金额：/。预付款支付期限：/。预付款扣回的方式：/。11.2.2预付款担保承包人提交预付款担保的期限：/。预付款担保的形式为：/。11.3计量11.3.1计量原则工程量计算规则：/。11.3.2计量周期关于计量周期的约定：按12.4.1条付款周期。11.3.3单价合同的计量关于单价合同计量的约定：/。11.3.4总价合同的计量关于总价合同计量的约定：/。11.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4项〔总价合同的计量〕约定进行计量：/。11.3.6其他价格形式合同的计量其他价格形式的计量方式和程序：/。11.4工程进度款支付4311.4.1付款周期合同签订后，支付合同价款的10%预付款（承包人向发包人提供等额的银行保函），完成全部工程量的50%（须经建设单位及监理单位确认），付至已完成合格工程量价款的80%；工程竣工验收合格后付至合同价款的80%；工程审计结束付至工程审定价款的97%；余款待缺陷责任期满且无质量问题后付清（无息）。发包人付款前，承包人应当按照发包人要求开具符合规定的发票，否则发包人有权拒绝付款。付款前承包人先提供付款申请，承包人单位名称抬头正式发票等所需材料，待发包人履行完财务审批程序后支付。11.4.2进度付款申请单的编制关于进度付款申请单编制的约定：/。11.4.3进度付款申请单的提交（1）单价合同进度付款申请单提交的约定：/。（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：/。（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：/。11.4.4进度款审核和支付（1）监理人审查并报送发包人的期限：按通用条款执行。发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：按通用条款执行。（2）发包人支付进度款的期限：按通用条款执行。发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：无。12.4.6支付分解表的编制2、总价合同支付分解表的编制与审批：无。3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：无。12.验收和工程试车12.1分部分项工程验收12.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。关于延期最长不得超过：48小时。12.2竣工验收12.2.2竣工验收程序关于竣工验收程序的约定：完成调试并网工作，自所有装机全负荷并网之日起，达到无故障连续运行240小时视为试运行期，试运行结束且承包人已完成了合同约定的所有内容后，承包人可以向发包人提出申请竣工验收。同时提请发包人内部审计、政府审计等部门进行竣工结算审计。竣工验收合格后提交竣工验收报告和竣工结算报告作为支付全部工程款的重要材料和依据。经验收合格工程的实际竣工日期，以竣工验收报告的日期为准，并在工程接收证书中写明。竣工试验完成并且整个系统完工并网后，对项目进行竣工后检测。工程竣工后检测开始日期：竣工检测完成并且整个系统完工并网后，由发包人确定。试运行考核周期：240小时。44本工程质量管理和检查验收以国家电力行业(含原能源部、水电部、电力部、国家电网公司)颁发的现行规程、规范和规定为依据，不足部分按国家现行规程、规范和规定进行补充。未尽事宜，按国家电力行业(含原能源部、水电部、电力部、国家电力公司)有关规定执行。12.2.5移交、接收全部与部分工程承包人向发包人移交工程的期限：按通用条款执行。承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：每逾期一天，承包人向发包人支付违约金10000元/天。此违约金的支付不能免除承包人应完成工程的责任和合同规定的其他责任。逾期移交工程违约金限额为合同价款的30%，同时发包人有权终止合同，合同终止后，同时承包人必须5日内无条件退场并完成清理工作。承包人已实施工程内容经验收合格的，发包人按照验收合格工程量的20%支付承包人已实施工程内容款项；承包人已实施工程内容经验收不合格的，发包人可以不支付承包人任何工程费用。12.3工程试车12.3.1试车程序工程试车内容：/。（1）单机无负荷试车费用由/承担；（2）无负荷联动试车费用由/承担。12.3.3投料试车关于投料试车相关事项的约定：/。12.4竣工退场12.4.1竣工退场承包人完成竣工退场的期限：/。13.竣工结算13.1竣工付款申请承包人提交竣工付款申请单的期限：/。竣工付款申请单应包括的内容：竣工结算合同总价、发包人已支付承包人的工程价款、应扣留的质量保证金、应支付的竣工付款金额。13.2竣工结算审核承包人同意工程竣工验收合格后，由发包人委托的具有相应资质的建设工程造价咨询机构对本合同项下工程造价进行审计，并以该审计结果作为结算工程款的依据。承包人提供的结算资料不符合审计要求的，必须及时补充提供，后果由承包人自行承担，且不能因此推断发包人同意承包人提供的结算。审计期的长短与发包人无关，承包人承诺不以审计期间过长为由向发包人主张损失赔偿权利。工程结算审计由发包人负责向第三方审计单位报送，如审计单位对承包人提交的结算额核减超过10%，所有审计费用由承包人承担。发包人完成竣工付款的期限：按通用条款执行。关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：按通用条款执行。4513.4最终结清13.4.1最终结清申请单承包人提交最终结清申请单的份数：一式7份。承包人提交最终结算申请单的期限：按通用条款执行。13.4.2最终结清证书和支付（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：按通用条款执行。（2）发包人完成支付的期限：按通用条款执行。（3）发包人有权决定以何种方式支付合同工程款。14.缺陷责任期与保修14.2缺陷责任期缺陷责任期的具体期限：从工程竣工验收合格之日起24个月。14.3质量保证金关于是否扣留质量保证金的约定：是。14.3.1承包人提供质量保证金的方式质量保证金采用以下第2种方式：（1）质量保证金保函，保证金额为：/；（2）3%的结算价款；（3）其他方式:。14.3.2质量保证金的扣留质量保证金的扣留采取以下第2种方式：（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；（3）其他扣留方式:/。关于质量保证金的补充约定：按通用条款执行。14.4保修14.4.1保修责任工程保修期为：合同当事人根据有关法律规定，在专用合同条款中约定工程质量保修范围、期限和责任。维保期自实际竣工日期起计算。自工程竣工验收通过之日起五年内，承包人负责工程维修和定期保养，并提供、更换维修保养所需的所有零部件和材料。若维保期内屋面出现安全、质量和漏水等问题承包人应当自行承担维修责任（产生费用由投标单位承担）。详见附件1：工程质量保修书。14.4.3修复通知及售后服务14.4.3.1承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：12小时内。14.4.3.2承包人须向发包人提供不少于2次的培训计划，具体培训时间和内容根据发包人要求进行安排。培训应有详细的培训内容和培训方案，每缺少一次支付违约金1万元（从质保金中扣除）。14.4.4施工期运行4614.4.4.1施工期运行是指合同工程尚未全部竣工，其中某项或某几项区段工程或工程设备安装已竣工，根据专用合同条款约定，需要投入施工期运行的，经发包人按第13.2款的约定验收合格，证明能确保安全后，才能在施工期投入运行。14.4.5施工期试运行发电量归发包人所有，承包人承担施工期运行内全部用电费用、用水费用。14.4.6竣工后试验除专用合同条款另有约定外：本合同按工程颁发竣工后检测及考核验收证书。14.4.7承包人施工铺设电缆时电缆必须有线管保护，若由于线管破损等造成损失的，由承包人承担。1.5运维1.5.1承包人提供每年至少8次清洁服务，如遇特殊情况（如梅雨季节或大雪）应及时清洁。15.违约15.1发包人违约15.1.1发包人违约的情形发包人违约的其他情形：/。15.1.2发包人违约的责任发包人违约责任的承担方式和计算方法：（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：不承担。（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：不承担。（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：按通用条款执行。（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：按通用条款执行。（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：按通用条款执行。（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：按通用条款执行。（7）其他：按通用条款执行。15.2承包人违约15.2.1承包人违约的情形承包人违约的其他情形：/。15.2.2承包人违约的责任承包人违约责任的承担方式和计算方法：15.2.2.1在施工期间承包人如发生重大质量和安全事故，必须承担事故处理的一切费用、工程的恢复费用及因此造成后续工程延期费用（按照5000元/天计算），发包人有权终止合同并要求承包人退场，或减少其承包内容，所造成的损失由承包人承担。15.2.2.2如承包人未经发包人同意擅自将其在施工过程中获悉的发包人商业秘密向第三人泄露（如发包人提供的图纸等内容），情节严重的，发包人有权单方终止合同，同时承包人应按本合同总价款的10%标准支付违约金。如承包人支付了违约金后仍不能弥补因其泄47露发包人商业秘密给发包人造成的经济损失的，承包人还应赔偿发包人的实际经济损失。15.2.2.3如承包人未能按本合同约定在工程竣工后及时清理垃圾、平整场地，则发包人有权自行清理垃圾、平整场地，承包人除应负担发包人因此而发生的费用外，还应按本合同总价款3%的标准向发包人支付违约金。15.2.2.4本工程应达到发包人要求的质量标准，承包人应按照现行的国家施工验收规范和资料评定标准施工。如第一次工程竣工验收时工程质量达不到合格标准时，承包人放弃50%部分的履约保证金；第二次工程竣工验收时工程质量仍达不到合格标准时，承包人放弃全部履约保证金，同时向发包人支付5万元的违约金，且发包人有权终止合同并不再支付剩余工程款，承包人还应当另行承担因此给发包人造成的实际损失。15.2.2.5因承包人自身原因，造成工程达不到合格标准，发包人要求整改的，承包人整改所需时间计算在合同总工期内，逾期交付工程的，按照本合同相关条款支付违约金。不按规定时间整改，发包人有权终止合同并要求承包人退场，承担和赔偿损失。15.2.2.6承包人进场后需执行监理单位下发的现场管理制度，如违反相关制度，承包人按管理制度的相应的标准向发包人支付违约金。15.2.2.7工程发生质量事故的，除及时全部消除工程质量问题和处理事故外，还需向发包人支付违约金3万元/次，因事故纯属于发包人和设计人责任造成的承包人免责。15.2.2.8工程发生人身或者财产安全事故的，承包人向发包人支付违约金3万元/次。15.2.2.9现场质量或安全文明被主管部门通报批评的，承包人向发包人支付违约金3万元/次。15.2.2.10承包人擅自修改图纸并施工的，承包人向发包人支付违约金2万元/次。15.2.2.11上道工序未经验收就擅自施工下道工序的，承包人向发包人支付违约金1万元/次，并按要求整改，不按规定时间整改，发包人有权终止合同并要求承包人退场，承担和赔偿损失。15.2.2.12关键工序施工方案未经论证或批准就进行施工的，承包人向发包人支付违约金5000元/次，并按发包人要求进行整改，发包人有权终止合同并要求承包人退场，承担和赔偿损失。15.2.2.13主要机械未经相关部门验收就投入使用的，承包人向发包人支付违约金2000元/次。15.2.2.14现场安全文明不达标的，如：工人不佩戴安全帽、安全绳的；施工场地泥浆、污水外流的；未按规定的地点、范围堆放物料的；施工现场当日任务完工后垃圾未清理；不按规定抛掷建筑垃圾、渣土的，毁坏临时设施未及时修复的等现象，连续2次被发包人书面批评的，承包人向发包人支付违约金2000元。15.2.2.15如承包人辱骂、殴打发包人及监理人工作人员，除依法承担行政处罚后果及赔偿受害人经济损失等法律责任外，承包人还应向发包人支付违约金10000元/次。15.2.2.16项目负责人在项目执行过程中，不能做到与发包人积极有效的沟通，并经2次以上交流后，所提交的施工的效果仍与发包人要求差距较大的，发包人可要求承包人更换合格的项目负责人，且更换的项目负责人资格不低于原项目负责人，承包人同时承担10万元的违约金，承包人自行承担因项目负责人沟通协调不到位引起的误期赔偿。发包人有权终48止合同并要求承包人退场，承担和赔偿损失。15.2.2.17承包人未能履行对其提供的工程材料设备物资进行检验的约定，未履行对其施工质量进行检验的约定，造成质量和效果上降低的，由承包人自费修复提升至达到标准，并每发现一处，承包人承担5万元的违约金，未修复提升至达到标准的，发包人有权终止合同并要求承包人退场，承担和赔偿损失。15.2.2.18承包人工程完工后，经二次验收仍存在较多问题，未被认定为合格的，除自费修整至合格，修整所用的时间视为误期，发包人有权终止合同并要求承包人退场，承担和赔偿损失。15.2.2.19合同履行中如发现承包人系他人挂靠中标并以承包人名义签订合同的、或进场施工队伍与投标施工队伍有重大改变、或被他人挂靠、倒卖工程、或承包人违法转包、违法分包等情形的，发包人有权要求随时退场，同时依法主张其合同无效，承包人承担100万元的违约金，并放弃其交付的履约保证金，同时追偿承包人因此而给发包人所造成的一切经济责任，并将此情况通报给市公管办或其他相关部门。给发包人造成实际损失的，承包人应当全额赔偿。15.2.2.20承包人进场施工前必须按照主管部门的相关规定交纳农民工工资保证金，否则须承担20万元的违约金，发包人上报到主管部门给予处罚。承包人拖欠农民工工资的，发包人有权从承包人的工程款中予以相应扣除并直接支付给农民工。15.2.2.21承包人施工应符合现行规范并能满足发包人的使用要求，应采用易采购的相关材料，不得采用稀有材料或购买渠道不具有竞争力的材料（特殊情况经发包人同意的除外），更不得以此为由要求变更，否则视承包人违约，并缴纳10万元/每次（每处）的违约金及承担其它相关损失。15.2.2.22承包人出现不正当行为（如因拖欠工资等债务纠纷造成上访的，或在现场产生公害及打架斗殴等），从而给发包人造成不便或影响公众形象的，则每出现一次上述情况，承包人承担5万元的违约金，具体金额由发包人视情节轻重而决定，并可从应付承包人工程款中直接扣除。若违约金无法弥补发包人损失的，承包人应赔偿发包人的经济损失，即使这种不正当行为或违约是在竣工合格日之后发现，发包人有权终止合同并要求承包人退场，承担和赔偿损失。15.2.2.23本合同条款中所列举的承包人应当支付的各种违约金，承包人同意发包人在支付当期工程款时先予扣除，而无需承包人书面确认。15.2.3因承包人违约解除合同关于承包人违约终止合同的特别约定：在本合同终止后，承包人必须在5日内无条件退场并完成清理工作。承包人已实施工程内容经验收合格的，发包人按照验收合格工程量的20%支付承包人已实施工程内容款项；承包人已实施工程内容经验收不合格的，发包人可以不支付承包人任何工程费用。发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：无。4916.不可抗力16.1不可抗力的确认除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：按通用条款执行。16.4因不可抗力解除合同合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后/天内完成款项的支付。17.保险17.1工程保险关于工程保险的特别约定：承包人必须按国家或地方有关规定，对本工程施工作业人员办理意外伤害保险和第三方人身险,并承担保险费用。承包人须对进入施工现场所有人员的意外或伤亡负全部责任（无论该人是否受雇于承包人或其分包人）。发包人对包括但不限于任何雇员的意外或伤亡，不论该人是受雇于承包人或其分包人，皆不负任何法律上的赔偿责任，承包人须保障发包人免负任何有关的索偿、要求、诉讼、成本、费用和支出。承包人须对与本工程有关或本工程进行期间发生或本工程引致的人身伤亡及财产损坏负费用、损失、索偿或诉讼等法律责任，并须保障发包人免负该等责任，除非有关伤亡是发包人所引致的。承包人须按国家有关规定为从事危险作业的职工办理意外伤害保险、第三方人身险以及国家其他相关文件规定的必须要办理的保险。17.3其他保险关于其他保险的约定：按通用条款执行。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：承包人必须为其施工设备办理保险。17.7通知义务关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行。双方住所地及其他联系方法发生变更的，应当及时通知对方。否则应当承担相应的法律后果。发包人向承包人发出的有关本合同履行的所有书面通知等文件既可直接或者邮寄送达，也可通过《宿迁日报》或者《宿迁晚报》刊登公告进行送达，报刊刊登公告的第三日即视为承包人接收。18.屋顶光伏运行维护。18.1“费用”指不论在项目实施区内或区外已合理发生或将要发生的所有开支，包括：管理费、清洗费及可合理分摊的费用等，但不包括任何利润补贴。18.2生产物资：指生产所需的备品备件、材料及设备等一切零部件。18.3发包方责任和义务18.3.1监督和检查承包方进行电池组件清洗管理工作，实施对承包方电池组件清洗及50生产管理年度计划指标的考核等。18.3.2有权要求承包方对发包方所提供的人员进行培训，对于不符合条件的人员，有权要求承包方予以撤换。18.3.3负责督促承包方履行合同义务及委托范围内的所有工作。18.3.4及时向承包方支付服务费用。18.3.5审批承包方提交的年度、月度清洗计划。18.3.6发包方及发包方代表有权检查和审查承包方的一切与管理有关的文件、资料、报表、记录，有权参加承包方组织的相关会议。18.3.7发包方负责本合同所需的各项规章制度和电池组件清洗规程的审核、审定工作。18.3.8发包方负责对设备清洗过程的监督。18.3.9发包方有权对现场的保洁、保安人员根据工作情况进行奖励和处罚。18.3.10有权对承包方根据考核标准进行奖励和处罚。18.3.11发包方有权检查承包方的班组管理工作，检查班组台账。18.3.12本合同中规定的其他权利和义务。18.3.13享有依法或依本合同之约定，解除与承包方的委托关系的权利。18.4承包方的责任和义务18.4.1承包方在本合同项下的义务包括：18.4.1.1承包方应于合同签定后，服从发包方安排专业人员提前进驻现场，对所辖范围内的环境进行摸底。18.4.1.2承包方在现场的所有人员必须遵守发包方的管理制度、程序文件、管理标准等，接受发包方代表的监督检查确认，服从发包方管理。18.4.1.3假日期和夜间承包方应自行根据情况或发包方的特殊要求安排值班。19.4.1.4承包方必须按照技术规范中的要求储备足够的人员满足现场的清洗工作。18.4.1.5承包方应按时向其员工发放工资，按规定配备劳动保护用品，提高员工劳动保护意识，注意保护周边环境。18.4.1.6负责制定和遵守履行本合同所需的各项规章制度和清洗计划各种技术支持性文件。5118.4.1.7负责合同范围内电池组件清洗。18.4.1.8承包方必须按发包方要求做好电池组件清洗并及时完善工作台账。18.4.1.9应按照发包方关于目标资产运行管理的有关规定，做好电池组件清洗工作，确保目标资产安全可靠高效运行，保证受托资产完好。18.4.1.10承包方应将其在审阅合同文件及项目实施过程中发现的发包方提供的有关技术资料或技术规范中的任何错误、遗漏、误差和缺陷及时通知发包方。18.4.1.11提供具备相关资质的工作人员，须持证上岗。18.4.1.12承包方应全面负责环境保护、工业卫生、劳动保护等的管理工作。18.4.1.13承包方应对所辖清洗记录妥善保管，并提供发包方。18.4.1.14承包方应设立专职的相应的安全管理人员，负责承包方的安全管理工作。18.4.1.15由于承包方的原因而带来的任何索赔、责任、损失和费用由承包方负责。18.4.1.16技术协议中规定的承包方的其他工作内容及其他要求。18.4.1.17本合同未列的按政府部门、电力行业的安全生产的相关管理规定，负责范畴内的所有责任和义务。18.5对承包方人员的要求18.5.1承包方代表承包方应派遣满足要求的管理人员；主要负责人应用全部工作时间进行该项目的监督和管理，承包方现场负责人员不能满足要求时，有权更换主要负责人，并直至满足管理要求，承包方主要负责人应接受发包方的管理工作指令。运维人员需要提前上报，需经甲方同意。18.5.2承包方的人员承包方应满足发包方的要求。18.5.3承包方聘用的劳务人员及临时工人承包方应为其聘用的每一位劳务人员、临时工人办理进驻项目工作现场工作的必要的许可，并按国家及有关部门规定签订劳务、临时用工合同，其一切管理事务由承包方负责。18.5.4承包方应保持人员稳定，并向发包方通报主要岗位的工作人员的任命，并经发包方同意后方可执行，发包方有权要求更换不合适的主要人员。18.6承包方保险18.6.1在不减少承包方在本合同项下责任的前提下，承包方应自费为其参与本项目的52人员以及所用设备、车辆购买并保持按照电力行业良好的惯例和国家有关规定应购买的保险。如果承包方未能履行本条规定的承包方的保险义务或因承包方原因造成承包方或发包方或其他承包方或相关人员的损失，则由承包方赔偿此损失。18.7分包承包方不得擅自进行分包，若承包方由于自身条件受限，确需将运维项目中的某些专业工作进行分包，则必须经得发包方书面同意，否则发包方有权拒绝支付运维费用，承包方应赔偿发包方的所有经济损失。18.8执行指令承包方应严格按合同规定执行。承包方应严格遵守与执行发包方就本合同服务的相关事项所发出的指令，无论这些事项在合同中写明与否。18.9项目检查项目正式运维前十日内，承包方应按要求向发包方提供本项目的运维人员名单及相关身份关系证明，并按季度确定项目运维的具体安排。承包人逾期未提供的，应按200元/天的标准，向发包方支付违约金，直至相关材料实际提供之日止。18.10保证和担保18.10.1保证与担保承包方保证并担保其工作中自购的所有设备、工器具及材料没有工艺或材料缺陷；而且工作中没有因错误或疏忽而产生的缺陷和不足。如果在合同期内发包方以书面形式通知承包方所发现的合同项下的任何缺陷或不足，承包方应：(a)自费重新进行合同项下的任何服务或其他工作来纠正项目的任何错误、疏忽、缺陷或不足；(b)如果因承包方设备或材料的缺陷，应按规定修理或更换，但是，如果是承包方对该错误、疏忽、缺陷或不足负有责任，则承包方应负责重新再做或予以更换，直到纠正完成为止。发包方在发现这些缺陷后应通知承包方。18.11安全管理18.11.1承包方按照电网安全生产的有关规定，落实安全生产责任制，做好各项清洗工作并承担安全责任。5318.11.2应按照《国家电网公司电力生产事故调查规程》调查和统计上报服务期内发生的人身、电网和设备事故，发包方按照有关规定对承包方进行安全考核。18.11.3应建立安全监察机构和安全监察体系；建立以安全生产责任制为核心的安全保证体系；并按照有关规定，加强安全管理的例行工作，使安全管理工作落到实处。18.11.4制订现场安全管理的各项规章制度，加强安全管理；加强对外包工程的安全管理和施工管理，确保施工安全和工程质量。18.12考核具体考核办法详见技术部分。18.13文件资料18.13.1双方同意，与项目有关的资料和人员档案按以下方法管理：18.13.1.1本合同项下，发包方向承包方提供的任何资料、文件、信息均属保密范畴，除经发包方书面同意和法律法规或发包方主管部门的要求而披露外，承包方不得向任何第三方披露。18.13.1.2承包方依据管理工作具体情况，做好清洗记录文件，负责清洗资料的保管。18.13.1.3承包方应提供相关人员档案资料并备案。18.13.2发包方有权随时调阅由承包方保管的与项目有关的清洗资料，承包方应为发包方调阅上述资料和档案提供方便。18.14运维价格与付款18.14.1运维价格采用固定总价模式，价格为大写人民币(小写￥元)，费用包含在双方签订的《开发区桃园路西侧厂房屋顶2MW分布式光伏发电项目施工合同》合同总价中，发包方先行扣减该笔资金，剩余工程款按施工合同约定的付款节点及方式执行。待工程施工验收合格，正式进入运维期后，该笔资金运维服务费由发包方按本合同第18.14.2条约定的付款方式进行支付，运维服务时间为五年。18.14.2付款方式(1)运维服务费用按一年度分期支付，每年度结束后按(合同运维服务费÷5)×1×70%支付上一年度运维服务费，运维服务期满经甲方对乙方运维服务考核验收合格后一次性结清54余款(扣除相关处罚费用)。(2)若在结算期内乙方未实施设备年检预试、防雷检测、消防年检、组件清洗每年不足8次(每少一次扣减2千元)等国家(行业)标准规范强制性要求的事项时，则对应的费用部分及相关考核费用甲方应据实从应支付的服务费中予以扣除。18.14.3发票承包方应提供符合发包方财务要求的增值税专用发票，发包方在收到承包方提供相应的发票后按转账、电汇、银行承兑汇票方式付款。18.14.4严重违约时不付款除非本合同有任何其他不同的规定，在承包方有严重违约的时候发包方没有任何义务向承包方付款。18.14.5抵销发包方可以将承包方欠发包方的任何金额从任何根据本合同到期或将到期的、应由发包方付给承包方的金额中扣除和抵销。18.15赔偿责任18.15.1承包方违约如果承包方破产或者承包方违反了合同规定，则发包方在向承包方发出终止合同通知的14日后，解除合同规定的承包方的任何义务和责任或影响合同授予发包方的各种权力，承包方7日内在办理完财产和资料交接离开服务区域。如果承包方有下列行为之一者，则发包方认为承包方严重违约，承包方应该也愿意承担并赔偿由此给发包方带来的全部损失、费用、损害、伤害、债务、索赔、要求、诉讼和惩罚，同时发包方有权解除承包方的合同。18.15.1.1未能按合同规定开始工作；18.15.1.2未经发包方同意，停工三天以上(含三天)；18.15.1.3无视发包方事先的书面警告，超过三天仍一贯或公然忽视履行合同的责任而不采取措施；18.15.1.4因为承包方自己的原因，其已无法继续履行合同或事实上已无法按本合同的要求完成合同项目下的工作，发包方将蒙受损失；5518.15.1.5服务质量差，多次满足不了发包方的要求(多次的解释权归发包方)；18.15.1.6人员素质达不到发包方的要求(包括外出喝酒闹事，在厂区非指定区域抽烟，不服从厂区管理规定等不听劝阻的行为)，一周内而没有整改；18.15.1.7现场文明生产达不到发包方的要求，而不整改；18.15.1.8承包方配置的人员、数量达不到或不满足现场需要。18.15.1.9承包方配置的工器具必须按照合同约定提供并满足现场需要，如发包方认定承包方配置的工器具不满足现场需要。18.15.1.10其它违反发包方相应管理制度、规定或双方合同指标的罚款金额按合同约定(合同没有约定的按发包方各项管理制度规定)执行。18.15.1.11未经发包方同意，承包方将合同中任何部分或全部工作内容进行转包或分包，发包方有权解除与承包方的合同。18.15.1.12由于承包方实际的错误、故意行为或过失，对本合同的违约所造成的或引起的财产损害或人员伤亡；18.15.1.13承包方未支付本合同规定的应由承包方支付的税费；18.15.1.14由于承包方的原因致本合同被终止；18.15.1.15由于承包方责任造成的政府环保部门对发包方的超标排放的环保罚款，由承包方承担；18.15.1.16如果由于承包方的行为或过失造成的电场资产流失或损失，承包方应负责向发包方赔偿由此造成的损失；18.15.1.17如果由于法律变更(包括颁布新的法律)，导致承包方无法履行本合同项下的任何义务，则承包方不必负责，发包方和承包方协商和解决。18.15.1.18完成合同工作任务时，由于承包方原因损坏发包方设备，承包方按照设备原值赔偿。18.16发包方违约发包方应按照本合同第18.14.2条约定的付款方式支付运维服务费，承包方承诺给予发包方7日宽限期，若发包方超过约定付款日期七日未付款，则应自约定付款期限第八日起至实际支付完毕之日止，按同期LPR的标准，支付逾期付款利息。5618.17保险18.17.1承包方应在本合同有效期内，投保所有人员的人身保险及所有行业有关险。18.17.2在发包方投保设备发生事故后，承包方应立即通知发包方，并向发包方提供进行索赔所需要的证据和材料，协助发包方处理索赔事宜。18.17.3承包方应积极配合发包方办理所有保险和索赔事宜，并与发包方共同协助保险公司和第三方调查工作。18.18不可抗力18.18.1在本条中，“不可抗力”系指发包方和承包方无法控制的事件，这类事件使合同一方的履约已变为不可能。不可抗力包括下列情况:(a)火灾、地震、台风、飓风、雷电；(b)战争、敌对行动(不论宣战与否)、入侵、外国敌人的行动、战时动员、征用或禁运；(c)叛乱、暴乱、军事政变、篡夺政权，或内战；(d)由于任何爆炸性核装置或其核部件的任何核燃料或核燃料燃烧后的核废物、放射性有毒炸药，或其他有害物质所引起的放射性污染；如果在合同生效日期后发生不可抗力事件，从而阻止合同中义务的履行，则发包方和承包方均不应被认为违约或毁约。18.18.2受不可抗力事件影响的一方(以下简称“受影响方”)应尽快通知另一方，并尽可能采取补救措施以防止损失的扩大，受影响方在受影响的范围和程度内免于履行其在本合同项下的义务，但：(1)不可抗力事件发生前根据本合同已产生的义务不得因不可抗力事件而被免除；(2)不可抗力事件不得解除或减轻任何一方的义务。18.18.3受影响方应在不可抗力事件发生后的3天内(如遇通讯中断，则应在通讯恢复之日起3天内)提供该事件的书面资料，包括陈述不能履行或不能部分履行本合同的理由的说明书。同时，受影响方还应向另一方提供不可抗力事件发生地的公证机关出具的有关发生不可抗力事件的证明文件。18.18.4如果不可抗力事件延误本合同的履行，受影响方在不可抗力事件的影响已经57处理或克服后，应及时通知另一方，并立即恢复履行本合同。18.18.5如果不可抗力事件延续超过90天以上，双方应按照不可抗力事件对履行合同的影响程度，在不超过90天的期间内协商解决处理办法，或协商解除合同。18.18.6在本合同内，为预防不可抗力事件，承包方应积极采取预防风险的措施，以确保生产物资的安全，为此所产生的费用由承包方负担。发生不可抗力事件后，承包方应及时增加人力，履行清洗合同，现场进行清洗。18.19不可抗力终止合同在合同履行中，由于不可抗力造成了双方都无法控制的意外情况，使双方中的一方受阻而不能履行其合同责任，双方都毋需进一步履行合同，并协商解决合同履约事宜。18.19.1本合同期满；18.19.2双方一致同意提前终止本合同。18.20本合同终止后，承包方应在此后1个月内负责将发包方移交其管理或在服务期间增加的资产(包括工程资料及档案)清点后交由发包方自行管理。发包方有权在合同履行期间要求与承包方共同对项目有关资产进行检验与检查。18.21本合同终止并不影响任何一方在合同终止前即应向另一方履行的支付义务或因合同终止而需承担的赔偿责任。根据法律规定或本合同约定(包括默示)在合同终止后继续有效的条款在合同终止后继续有效。18.22在合同有效期内，由于承包方严重违反本合同第三章规定的责任和义务，发包方可以在必要时要求承包方中止履行本合同项下的全部或任何部分的服务。中止期间的合同履行事宜由双方应协商解决。18.23本合同运维服务管理期限为5年。20.争议解决19.3争议评审合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：/。20.3.1争议评审小组的确定争议评审小组成员的确定：/。选定争议评审员的期限：/。争议评审小组成员的报酬承担方式：/。其他事项的约定：/。5819.3.2争议评审小组的决定/。合同当事人关于本项的约定：19.4诉讼因合同及合同有关事项发生的争议，向工程所在地人民法院起诉。20其他条款20.1如发现进场施工队伍与投标施工队伍有重大改变、或被他人挂靠、倒卖工程等现象，发包人有权要求随时退场，所收履约保证金不予退还并追偿承包人因此而给发包人所造成的一切经济责任，并将此情况通报给市公管办或其他相关部门。20.2承包人进场施工前必须按照主管部门的相关规定交纳农民工工资保证金（20%）。20.3如因承包人违约行为导致的与本合同有关的任何诉讼或者仲裁给发包人造成损失的，承包人应当赔偿发包人的直接损失和间接损失，包括但不限于发包人为主张权利而支付的诉讼费、仲裁费、鉴定费、评估费、交通差旅费、律师费等费用。21.4双方住所地及其他联系方法发生变更的，应当及时通知对方。否则应当承担相应的法律后果。发包人向承包人发出的通知等文件既可直接或者邮寄送达，也可通过《宿迁日报》或者《宿迁晚报》刊登公告进行送达，报刊刊登公告的次日即视为承包人接收。20.5所有场内临时设施（含办公、加工场、仓库、生活区等）的搭设位置应符合发包人开发建设的需要，由发包人统一安排，承包人在搭设前应经发包人批准，发包人要求清理的，承包人应无条件负责清理，相关费用已综合考虑在措施费中，不另外计取。若提供的临时设施用地无法满足正常施工需要，则由承包人自行在红线外解决，其场地费用、临时设施搭拆、租购等相关费用综合考虑报价，不另外计取。附件附件1：项目技术要求附件2：工程质量保修书附件3：履约保函59附件1：项目技术要求一、项目概况开发区桃园路西侧厂房屋顶2MW分布式光伏发电项目屋顶建筑面积约20000平方米，项目装机容量为2兆瓦的光伏电站，建设光伏发电可分布并入（380V）低压系统，采用“自发自用、余电上网”模式消纳电能。二、招标范围开发区桃园路西侧厂房屋顶2MW分布式光伏发电项目施工。承包方负责项目电站由业主方投资建设的所有设备(含自建送出线路及保护装置)的运行、维护、试验、检修、值守和安保等工作，并承担费用；双方的界限以供电部门核定产权分界点为界，产权分界点以下的全部就地设备(含自建送出线路)归承包方负责运维，主要包括以下(但不仅限于)：太阳能板组件及附件、逆变器、支架、站用变压器、箱变、电源盘柜(或开关柜)及通讯柜、保护柜、电线电缆桥架、仓库管理。运维的工作包括(包含但不仅限于以下工作，工作中发生的费用，均由承包方负责并承担)：1.电站内就地设备的运行、操作、维护、检修、巡视更换、试验、故障处理、值守和安保；2.电站(升压站)站内设施管理、维护。3.光伏组件和支架的定期维护；4.光伏组件跟踪系统维护；5.光伏组件日常巡视、维护与故障处理；6.光伏组件相关元器件的定期检测与试验；7.光伏组件表面清洗；8.逆变器的日常巡视、维护与故障处理；609.逆变器相关元器件的定期检测与试验；10.配电柜的日常巡视与故障处理；11.配电柜相关元器件的定期检测与试验；12.站内设备(母线、开关、元件保护、系统继电保护和安全自动装置、二次接线、控操作电源、火灾自动报警及消防联动系统等)的操作、日常巡视与故障处理；13.站内设备(母线、开关、元件保护、系统继电保护和安全自动装置、二次接线、控制操作电源、火灾自动报警及消防联动系统等)的定期检测与试验；14.线路通道的定期巡视和维护；15.线路杆号牌、警示牌、相位牌的定期巡视和维护；16.线路及其所属杆塔、绝缘子、导地线、金具、防雷设施及接地装置、基础设施的定期巡视、检测与维护。17.所有设备、工器具按规定检测与试验。18.电站内设备的抢修工作，危及电站安全运行的应急抢险、救灾等工作；19.按照电网公司调度部门及业主方生产运营中心的要求负责就地设备的各项操作；20.对电站发生的用电、用水等费用的结算，并承担费用；21.负责结算电站可能发生的费用，并予以承担；22.记录各电站的就地运行数据并上报业主方相关管理部门；23.配合业主方进行电站与电网公司进行上网电量费用的结算工作；24.按照业主方现场运维相关管理要求开展相应的工作；25.负责业主方相关管理部门安排的其他事宜。26.维护当地企业主和工厂关系，解决纠纷及矛盾，树立良好企业形象。注：大宗设备更换(组件、逆变器)费用，在分清责任后，由责任方支付。三、技术标准3.1《继电保护和安全自动装置技术规程》3.2《DL/T572-1995电力变压器运行规程》3.3《DL/T596-1996电力设备预防性试验规程》3.4《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》613.5《电力设备典型消防规程》3.6《电业安全工作规程(发电厂和变电所电气部分)》3.7《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》3.8《电气装置安装工程施工及验收规范》3.9《蓄电池运行规程》3.10《继电保护及安全自动装置运行管理规程》3.11《微机继电保护装置运行管理规程》3.12《国家电网公司十八项电网重大反事故措施》3.13《35kV及以下架空电力线路施工及验收规范》3.14《GB50150－2006电气设备交接试验标准》3.15《GB/T15164－1994油浸式电力变压器负载导则》3.16《GB6451油浸式电力变压器技术参数和要求》3.17《DL/T574-1995有载分接开关运行维修导则》3.18《DLT-741-2010架空输电线路运行规程》3.19Q/GDW《电力电缆线路驼行规程》3.20厂家有关技术说明书四、运维项目配置要求4.1运维单位在开发区桃园路西侧厂房屋顶2MW分布式光伏发电项目所在地成立运维管理项目部，进行所有电站运维工作的日常管理、协调工作；4.2运维管理项目部人员配备(包含但不限于)：(1)站长：1人，须具备电力工程或电气工程与自动化等相关专业中级职称及以上技术职称，并提供2023年8月以来承包人为其缴纳过社保的证明材料(以社保管理机构出具的缴费证明材料原件为准)；(2)安全技术负责人：1人，须具备电力工程或电气工程与自动化等相关专业中级及以上技术职称，并提供2023年8月以来承包人为其缴纳过社保的证明材料(以社保管理机构出具的缴费证明材料原件为准)；(3)设备运检、维护人员：2人。62(4)其他人员：安保人员、光伏组件清洗人员及其他人员若干(按具体实际工作需要配置)。4.2.1人员持证和能力要求：4.2.1.1特种作业操作证(低压电工)或低压类电工进网作业许可证至少2名人员持有。4.2.1.2设备运检、维护人员中，至少有1名具备光伏电站运维工作3年或以上工作经验，且至少有3名具备光伏电站运维工作1年或以上经验。4.3运维管理项目部按业主方要求编制生产准备大纲、各类运维的规章制度、运行规程及操作规程，程序文件等；负责项目管辖范围内项目的数据收集、缺陷汇总分析，备品备件的统计申报等等。4.4运维管理项目部应在中标后一周内正式成立，相关管理及运维等人员到位，相关人员应具备相关资质，持证上岗，符合项目所在地电站运行主管部门要求。人员必须按投标文件承诺人员全部到位，否则招标人有权取消其中标资格。五、设备运行和维护要求(包含但不仅限于以下要求)5.1准备阶段5.1.1制定设施运行和维护人员的考核、招聘、雇用和培训、人员进厂时间、人员名单、简历、证件、劳动合同等方面的计划。其中参与本项目光伏电站现场运行维护的人员须根据岗位要求满足相应的国家法律法规。5.1.2审阅以下事项并就此向业主方提供意见：5.1.2.1与运行维护有关的设施设计及其图纸规格参数;5.1.2.2针对设施及设备向业主方报告关于备品备件、消耗品及运行用品的计划。5.1.3编制并向业主方提交设备运行手册、规程供业主方审批。5.1.4拟定并向业主方提交合同年度的预定运行维护计划(该计划包括工作目标，运行方面的优先次序和计划内停机)在业主方批准该项计划后代表业主方向调度者和购电者递交运行计划。5.1.5编制消耗品、备品备件及作业所需工具用品的物资库存系统文件。5.1.6负责培训、聘用电站运行维护人员，取得相应的资质证书并及时上报。635.1.7组织光伏电站的生产及安全管理，负责电站消缺调试期间的缺陷管理。5.2生产阶段承包方应按照业主方关于承包范围内的资产运行管理的有关规定，做好目标资产的日常维护、就地操作、常规检修和事故抢修等工作，及时处理受委托设备的运行问题，确保目标资产安全可靠运行，保证受托资产完好。在运行阶段承包方应履行下述义务：5.2.1进行就地日常运行、巡检、操作工作。5.2.2进行常规性检修维护工作。5.2.3评估任何设备失灵及类似问题的性质和影响，一般1日内，最迟3日内拿出处理方案、进度、修复预算费用等(特殊情况双方协商解决)。5.2.4负责制订光伏设备大修项目、进度、费用计划，在报业主方同意后，按要求组织实施，并并检修质量进行测试和验收。5.2.5向业主方提出关于对设备进行完善和改进建议。5.2.6保存现有设备系统图纸、计划和规格参数资料，结合现场设备实际情况建立电子及书面台账。5.2.7在设备现场保存运行记录(维护和修理活动)，业主方有权随时查阅。5.2.8编制年度、月度运行分析，具体报送事宜由业主方另行通知。5.2.9及时向业主方报告发生在变电站、光伏区范围内的任何意外事件。5.2.10发生调度者电网紧急情况时，在符合法律、审慎电业惯例和技术限制的情况下，依照购电合同和调度合同规定服从调度者命令。5.2.11跟踪监视设备及其所有部件的缺陷，不足之处，遵守与设备及其任何部件有关的所有质量担保和保证要求，并向业主方提出行动建议以确保上述担保和保证。5.2.12持续修订和更新运行手册，以符合设施实际运行和维护状况，并在每次修订更新后提交该修订、更新后的运行手册，供业主方批准。5.2.13如果发生大宗设备更换(接地变、组件、逆变器)需要更换的情况，承包方应在事件发生后立即书面报告业主方(不超过6小时)，落实采购计划和费用来源。若紧急情况，可在得到业主方口头批准后,承包方尽快进行相关工作。5.2.14项目验收合格日期为运维管理的开始日期，承包方应在运维管理开始十个工作64日内完成对光伏电站光伏区设备(包括支架、组件、逆变器等设备)、变电站及场区内电力系统的所有已移交备品备件数量、金额的清查和登记造册工作，双方签字盖章。5.2.15合同期内承包方负责组织补充质保期内及合同约定的备品备件，若相关方不履行质保义务，由业主方协助承包方协调处理，更换的备品备件，应保持原品牌和用同等质量。5.2.16承包方若因需要委托第三方维护、建设、检修与本合同设施相关的其它设备，应提前报告业主方，对第三方单位的工作内容、进度、成果及提交报告进行监督、验收和评估并签字确认，同时向业主方提供书面意见材料。5.2.17向业主方提交年度变电站检修及试验计划。对于变电站的运行维护、预防性试验、场区内电力系统工作，承包方严格按照《发电厂并网运行管理实施细则》、《电业安全工作规程(开关站部分)》、《电网调度规程》、《电业生产事故调查规程》、《电力设备预防性试验规程》等电力系统有关标准、规范、制度执行。编制光伏区发电系统运行规程；光伏变电站运行规程；光伏电站光伏组件检修规程；光伏电站安全规程及各岗位职责及其他安全生产管理制度。5.2.18为了业主方运行数据的保密及数据对外统一，承包方只向业主方联络代表提供数据报表，不得向其它任何部门提供运行数据。承包方接到业主方联络代表书面签字通知后方可向业主方提供其它文件数据资料。5.2.19编制质保期内光伏区发电设备易耗品的采购计划，并提交业主方核准。5.2.20协助业主方对业主方固定资产进行清查、核算和备案等工作。5.2.21负责设备厂家技术人员在工作现场的接待，生活安排，由此产生的费用由厂家人员负担。5.2.22承包方在光伏区发电设备日常维护及变电站操作、维护中严格按照国家及电力系统的有关规章制度、规范、标准、工作程序进行。5.2.23采用双方接受合理的产能预算的方法，认真做好光伏电站预计负荷的报送、修改工作，并于每月五号前将预计负荷偏差统计报送业主方。5.2.24未经业主方书面同意，承包方不得允许除承包方外的任何单位或个人对业主方所属光伏区发电设备及输变电设施、场区内电力系统进行任何形式的操控，否则因此造成业主方的经济损失由承包方全部承担。655.2.25为提高光伏组件的发电效率，承包方应根据光伏组件的实际情况协调人员对光伏组件进行清洁，清洁费用由承包方承担。5.2.26承包方负责维护与职能部门及厂区业主关系，费用包含在运维费用中。5.2.27承包方负责在工程通过消防验收后，承担消防设备的正常维护管理工作。业主方负责每年定期检测、更换等费用。5.2.28承包方负责对现场各种设备设施制定相应的定置管理及使用维护保养制度，加强管理，一旦由于承包方责任出现意外或损坏，则按原规格予以更换。5.2.29承包方负责光伏电站的安全工器具检测费用，现场人员安全帽及工作服费用包含在运维费用中。5.2.30承包方负责工器具、备品备件库房管理、档案管理、现场安全管理。5.2.31承包方对光伏电站的安全工作负责，是目标资产运行维护和缺陷管理的责任单位，是电力生产事故的归属单位。承包方应建立健全光伏电站安全生产的各项规章制度和管理措施，强化现场工作人员的安全意识，杜绝各种事故的发生，保证光伏电站安全、稳定的运行；5.2.32承包方应保证所有光伏设备运行数据(包括电子数据)的完整和准确，并妥善保存；5.2.33服务期限届满前一个月，承包方向业主方提供项目完整的交接资料，业主方应当在收到文件后7日内进行验收。5.2.34承包方应文明使用、操作现场设备设施，如损坏业主方提供的设施、工器具和电测仪表等，应照价赔偿，但正常磨损除外。5.2.35承包方生产人员如有人事变动、长期离岗等情况，需提前一个月报承包方审批同意，原则上不允许随意变动。5.2.36承包方每月月底上报下月详细生产计划及月度总结，由业主方审批同意后方可执行。5.2.37对于更换的备品备件，承包方应详细登记造册，并集中保管，不得私自处理。5.2.38应于每年1月15日前将上一年度生产运行总结报送业主方。六、定期工作清单66运维定期工作须严格按照标准进行，定期工作清单包含以下内容但不局限于以下内容：6.1每周周一向业主方汇报上周工作报告和本周工作计划，及巡检报告。6.2每月2号前(节假日顺延)，向业主方提交月度总结和月度电站分析报告。6.3每月按照和业主约定的时间抄电表和做电费单，电费单经业主方审核后开具发票，负责将发票送达各电网或其他用电单位的财务，配合业主方财务部门向其收缴电费。6.4每年组织不少于8次对电站光伏组件表面清洗，把落尘的影响电量控制在2%以内，每少一次罚款8千元。6.5每季度对光伏组件和支架维护：维护包括对支架螺丝紧固及支架的保养；6.6每月对光伏组件定期检查：利用红外热成像仪对组件进行扫描，检查热斑，对破损组件及时更换；6.7光伏组件串的输入电流检测，利用监控数据每天监控实时数据，同时每周到现场查看一次；6.8逆变器相关元器件的定期检测与试验；汇流柜相关元器件的定期检测与试验；(包括每个季度进行一次分合闸试验，每月用红外热成像仪对接头进行扫描。)6.9配电设施相关元器件的定期检测与试验；(并网柜，每年一次大检修，对并网柜真空隔离开关触点进行防氧化处理。)6.10变电站内设备日常巡视、检查、试验、维护与故障处理；(设备定期实验并出具报告，每年一次大检修，对变电站变压器油位确认，对开关触点进行防氧化处理。)6.11每年安排光伏组件性能测试单位对电站进行光伏组件性能测试。6.12每月巡视线路通道，对影响电站正常运行的妨碍及时排除和劝阻，并及时通报业主方处理。6.13每月对外送线路进行巡检，保持线路杆号牌、警示牌、相位牌完整齐全并及时拧紧螺丝，校正标牌角担。6.14按《架空输电线路运行规程》检测项目与周期要求，对业主方线所属杆塔、绝缘子、导地线、金具、防雷设施及接地装置、基础等设施进行运行维护。周期性巡视为每月一次，必要时进行故障巡视、登杆检查等，并将线路巡检情况和缺陷情况登记汇总。七、安全管理要求(电站安全责任及所发生的费用由承包方负责)677.1安全目标7.1.1不发生一般及以上设备事故；7.1.2不发生恶性电气误操作和涉网电力安全事故；7.1.3不发生一般及以上人身事故；7.1.4不发生一般及以上火灾事故；7.1.5不发生负同等责任以上的一般及以上交通事故；7.1.6不发生环境污染事故；7.1.7不发生职业健康危害事故；7.1.8不发生影响公司形象的重大事件。7.2承包方必须严格执行国家、地方政府、行业有关法规标准及业主方有关制度要求，贯彻执行“安全第一、预防为主”的方针。7.3承包方必须采取一切必要措施和手段，保证现场人员和设备在运行工作中的安全与健康。7.4当机组出现事故或故障时，当值(班)人员及承包方单位的相关专业工程师，应无条件地积极配合事故调查和分析。任何推诿、扯皮和拒不参加事故调查和分析的，业主方将依照相关规定对其进行考核及责任追究，对情节严重的个人，业主方有权要求承包方予以清退，并承担由此给发包方造成全部损失。7.5在事故调查和分析过程中，如发现有消除、修改计算机记录，涂改、撕扯运行日志、报表，改变事故现场的设备、系统方式，隐瞒事故真相，弄虚作假的单位或个人，业主方将依照相关规定对其进行考核及责任追究。情节严重时，业主方有权终止与其签署的协议，对情节严重的个人，业主方有权要求承包方予以清退，并向发包人支付惩罚性违约金2千元/次。7.6任何针对业主方的管理人员或承包方单位管理人员的打击报复、蓄意伤害，或针对设备、系统、仪器、仪表等公共财产故意损坏的行为，一经发现，严肃处理并对承包方处以重罚，情节严重的，将交由司法机关依法追究其责任。7.7承包方所有人员必须按规定进行安全活动和反事故演习，并认真做好记录。杜绝习惯性违章事件。承包方应制定反事故技术措施，有效防止事故发生。687.8承包方进驻业主方的各级行政一把手是本单位的第一安全责任人，必须亲自抓安全。建立严密的安全监察管理网络和有效的安全保障体系。7.9当发生事故后要本着“四不放过”的原则对事故原因进行彻底调查，使事故责任者及有关人员受到教育，做好防范整改措施。7.10在工作过程中发生人身伤亡等事故，由承包方按照相关法律规定承担赔偿责任。八、机工具、物资管理要求承包方应负责运维所需的消耗性材料的采购、到货验收及储存保管工作，并保持合理的库存。消耗性材料的采购费用已包含在本合同总价中。承包方应在投标件文件中列出满足本项目工程维护所需的各类型大中型机械的规格、数量；运行维护所需的工器具原则上由承包方自理。九、运维质量考核办法9.1、运维质量考核考核工作按月进行，年终进行年度考核，涉及统计指标的按统计周期进行考核。9.2发电量指标考核承包方必须加强现场管理，前5年平均发电量必须达到245万千瓦时。若由于承包方管理原因造成年平均发电量未能达到245万千瓦时/每年，年发电量在220万千瓦时(含)-245万千瓦时(不含)之间的，承包方按施工合同总价款的1.5%赔偿损失给发包方；年发电量在196万千瓦时(含)-220万千瓦时(不含)之间时，承包方按施工合同总价款的2.5%赔偿损失给发包方；年发电量在171万千瓦时(含)-196万千瓦时(不含)之间时，承包方按施工合同总价款的5%赔偿损失给发包方，低于171万千瓦时赔偿所有损失费用，发包方有权追加额外赔偿费用。如业主方调整计划，则执行调整计划。9.3安全指标及考核9.3.1安全指标9.3.1.1不发生考核事故9.3.1.2不发生由于电场原因导致的非计划停运或跳闸事件9.3.1.3年连续安全生产天数：365天9.3.1.4工作票合格率：100%699.3.1.5不发生责任性损害业主方公司形象、危及生产稳定或产生重大环境污染的事件。9.3.1.6不发生设备设施被盗或破坏、不发生火灾事件、不发生因自身原因造成与电站建筑业主的矛盾、不发生因防汛不力或员工误操作导致的设备设施损坏事件等。9.3.2考核规定因承包方责任，安全指标未达到规定值的，除承担由此而带来的损失和费用外，还需按以下条款进行考核。9.3.2.1每发生一次考核事故：承包方负直接责任扣罚5千万元；负主要责任扣罚3千元；负次要责任扣罚1千元。9.3.2.2每发生一次由于电场原因导致的非计划停运或跳闸事件：承包方负直接责任扣罚2千元；负主要责任扣罚1千元；负次要责任扣罚500元。9.3.2.3每发生一次损害业主方公司形象、危及生产稳定或产生重大环境污染的事件，承包方需承担由此造成的全部损失，并向发包人支付惩罚性违约金3千元/次。9.3.2.4工作票合格率未达100%，每降低1%扣罚50元。9.3.2.5发生火灾事件、因承包方自身原因而发生与其他方矛盾、发生因防汛不力或员工误操作导致的设备设施损坏事件等，承包方承担事件的全部直接损失(包括修复的材料、设备、设施和人工费)。如发生事件后，承包方处理不力，业主方有权追究发生事件所带来的间接损失。直接损失中修复工程由承包方组织并承担所需物资、人工费等，间接损失或业主方有权追究的责任在合同结算中扣除。若电站现场发生设备偷盗事件，发生的第一时间向当地公安机关报案,在向公安机关报案的同时还要向业主方报告，如因报告不及时造成财产险没能得到赔偿，由承包方全额承担，若赔偿存在差额，差额由承包方承担。产生的电量损失按非停定性处理。9.3设备管理指标及考核9.3.1设备管理指标9.3.1.1设备维修质量年度指标：合格率100%，优良率≥95%。9.3.1.2设备完好率：主设备完好率100%，辅助设备完好率≥95%。9.3.1.3消缺率：主设备月消除率100%；辅助设备月消除率≥95%。709.3.1.4月消缺及时率：100%9.3.2考核规定因承包方责任，设备指标未达到规定值的，按下以下条款进行考核：9.3.2.1设备检修年度合格率未达100%，每降低1%，扣罚50元；设备检修优良率低于85%时，每降低1%，扣罚30元。9.3.2.2主设备完好率未达100%，每下降1%，扣罚50元；辅助设备完好率低于95%时，每降低1%，扣罚30元。9.3.2.3主设备月消除率未达100%，每降低1%，扣罚50元；辅助设备月消除率未达95%，每降低1%，扣罚30元。9.3.2.4月消缺及时率未达100%，每降低1%，扣罚50元。9.4可靠性管理指标及考核9.4.1电站等效强迫停运率≤1%，每升高1个百分点扣罚100元。9.4.2保护及自动装置投入率100%，每降低1个百分点扣罚100元。9.4.3保护及自动装置正确动作率100%，每降低1个百分点扣罚100元。9.4.4断路器正确动作率100%，每降低1个百分点扣罚100元。9.4.5主要仪表投入率未达到100%，每降低1%按月扣罚200元。9.5安全生产管理考核9.5.1未根据业主方有关规定建立起必要的安全生产管理制度体系，扣罚200元。9.5.2按照业主方有关通知规定，开展定期(如季节性、年度、月度、周安全检查)或专项安全大检查的自查整治工作，每少一次扣罚50元。未按业主方下达的安全整改通知书要求进行整改的，扣罚100元/项。9.5.3安全生产事件发生后，未按“四不放过”原则对安全生产事件进行分析、处理并及时上报安全生产事件分析报告，每发生一次扣罚1000元。9.5.4对特殊工种人员不进行继续培训或未按规定持证上岗，每发生一项扣罚50元/人次。9.5.5各种安全防护用具、消防器材应完备并摆放整齐，生产现场维护范围内的安全防护装置、遮栏、安全网、防护罩应完整可靠，否则扣罚50元/处。719.5.6发生违反安规或习惯性违章事件，视情节轻重扣罚100-1000元/人次；重复发生，加倍考核。9.5.7管辖范围内的设备发生火险或火情，扣罚200-2000元/次，并承担由此带来的全部损失和责任。9.6文明生产管理考核9.6.1发生酗酒当班、打架斗殴等严重违纪的事件，扣罚1000元/次；9.6.2生产现场应做到文明检修，检修时工器具，材料，备件应摆放整齐，检修完毕后做到“工完料净场地清”，否则扣罚50-200元/次。9.7设备管理考核9.7.1未按业主方有关规定或通知要求编制材料计划、备品备件、工器具及检测试验仪器仪表采购计划，每发生一项扣罚50元。9.7.2未按业主方有关规定或通知要求编制重大专项工作(包括但不限于技术监督、可靠性管理、技术管理、安全管理、安全性评价、应急管理、安全月活动或安全大检查)计划，每发生一项扣罚50元。9.7.3临修、抢修工作未按指定工期完成，影响设备投运，每延迟1天扣罚500元；其它检修维护工作未按计划完成，造成工期延误的，每延期1天扣罚200元。9.7.4因维护质量问题，设备部件检修或更换后末达到正常运行指标，扣罚300元/次。9.7.5发生威胁主设备安全运行的缺陷，不及时处理，每次扣罚300元；发生影响主设备经济运行的缺陷，不及时处理，每次扣罚100元；发生影响重要辅机安全运行的缺陷，不及时处理，每次扣罚50元；发生一般缺陷，不及时处理，每次扣罚50元。9.7.6人为责任造成设备损坏，除照价赔偿设备外，扣罚500-1000元/次。9.7.7检修维护工机具等业主方提供的设备损坏或丢失，除照价赔偿外，影响检修维护工作开展的，扣罚100元/次•件。9.8技术管理考核9.8.1未按计划完成技术规程编制任务的，扣罚50元/个；出现设备变更、技术规程不能指导现场工作或到了修订周期的，应及时进行修订，未及时进行修订的，扣罚50元/72个•天；每年至少进行1次以上技术规程考试，技术规程考试不合格者不得上岗。9.8.2建立健全与生产相关的各类台账(包括但不限于设备台账、异动台账、消缺台账、技术监督台账、密封点台账、安全管理台账、文明生产台账、设备评级台账、材料及备品备件台账、工器具台账、考核台账等)，台账未建立的，扣罚50元/项。9.8.3未建立健全设备技术档案资料，发电设备的原始数据资料(设计、施工、安装、调试、试运行、记录、设计文件图纸资料、维护、检修、试验、检验记录等)出现丢失的，扣罚500元/项。9.8.4设备定值管理不严格、不规范、管理混乱，出现定值清单错误、缺失等情况的，扣罚100元/项。十、运维方案投标单位应递交完整的项目运行维护方案，主要应包括以下内容(但不仅限于)：10.1对本项目光伏电站制定了详细的工作方案，包括各类管理体系及设备人员安全办法等；10.2针对本项目制定光伏电站内的各项风险源有全面分析及对设备安全稳定运行、工业安全、消防安全等方面的管理保障措施；10.3光伏电站运维服务工作记录、设备运行数据(包括电子数据)、设备技术资料及相关报告入档保存完整和准确的规范性管理保障措施；10.4针对本项目光伏电站提供了阶段性效率测试方案并对光伏电站主要技术指标有检测方案；10.5针对本项目制定光伏电站运维日常巡检管理的保障措施；10.6光伏电站运维应急预防保护措施及演练方案；10.7对本项目制定适宜的设备预防性试验及设备检测维护的计划方案；10.8对本项目光伏电站日常轮换维护、故障维修等易损备品备件的储备具有详细的管理措施；10.9制定光伏电站运维服务工作人员定期进行电力、消防、急救等详细完善的安全培训计划；10.10针对本项目运维工作人员制定详细的工作规章制度。73发包人：(公章)承包人：法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：邮政编码：法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：电话：电话：传真：传真：电子信箱：电子信箱：开户银行：开户银行：账号：账号：74附件2：工程质量保修书发包人（全称）：宿迁恒新新能源开发管理有限公司承包人（全称）：发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就开发区桃园路西侧厂房屋顶2MW分布式光伏发电项目（工程全称）签订工程质量保修书。一、工程质量保修范围和内容承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。质量保修范围包括质量保修范围包括构筑物加固、除锈、屋面防水（25年）工程和双方约定的其他土建工程，以及工艺设备、电气及给排水等专业的安装工程等项目。开发区桃园路西侧厂房屋顶2MW分布式光伏发电项目，以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：合同范围内全部内容及下表。二、质量保修期竣工验收合格后5年内（具体部位的质量维保期应不低于国家及行业规定的最低质量维保期限），如果投标方所提供的光伏发电系统的设备和部件由于投标方的产品质量和安装、调试等质量原因出现故障，投标方应负责修理和替换，直至发包方完全满意，费用由投标方负责。三、缺陷责任期工程缺陷责任期为24个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。四、质量保修责任⒈属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起24小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。75⒉发生紧急抢修事故的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。⒊对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施；由原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出保修方案，承包人实施保修。⒋质量保修完成后，由发包人组织验收。五、保修费用保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。六、双方约定的其他工程质量保修事项：/。工程质量保修书由发包人、承包人共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。发包人：承包人：法定代表人或其委托代理人：（签字）法定代表人或其委托代理人：（签字）组织机构代码：组织机构代码：地址：地址：邮政编码：法定代表人：邮政编码：委托代理人：法定代表人：电话：委托代理人：传真：电话：电子信箱：传真：开户银行：电子信箱：账号：开户银行：账号：76附件4：履约保函致：宿迁市公共资源交易中心（下称受益人）：鉴于（下称被保证人）已在建设单位（下称招标人）组织招标的开发区桃园路西侧厂房屋顶2MW分布式光伏发电项目中被确定为中标人，中标金额为：人民币万元。我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供无条件且不可撤销的保函如下：一、本保函最高担保金额为人民币（大写），￥（小写）。二、本保函有效期自年月日至年月日。三、我行提供本保函保障范围为：本项目招标文件、合同约定的中标人（委托人）履约赔偿责任。受益人或招标人与被保证人对合同进行修订如加重我行担保责任的，应经我行书面同意，否则我行对加重的部分不承担保证责任。四、受益人在向我行提起索赔时须提供书面索赔通知（书面索赔通知应有你方法定代表人或授权代理人签字并加盖公章，且需说明索赔金额及理由），无需再附加任何进一步的说明或者证明。我行在收到受益人的索赔要求后5个工作日内，以本保函担保金额为限向受益人支付索赔款项。五、本保函有效期届满受益人未依法主张权利的，或我行向受益人支付的索赔款已达本保函的最高担保金额，我行的保证责任免除。六、本保函项下的权利不得转让及设定担保。保证人（盖章）：负责人或其授权代理人（签字或盖章）：单位地址：邮政编码：电话：传真：日期：年月日7778第五章技术标准和要求一、本工程采用的技术规范依据设计施工图纸和技术文件要求，本工程项目的材料、设备、施工必须达到现行中华人民共和国及省、市、行业的一切法规、规范的要求。二、对材料的质量和试验要求现行中华人民共和国及省、市、行业的一切法规、规范的要求。三、对施工工艺的特殊要求由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制。79第六章工程量清单（投标工具中查看）80第七章投标文件格式81封面标段施工招标投标文件标段编号：投标人：（电子印章）法定代表人：（电子签章）年月日82目录一、投标函二、法定代表人身份证明三、授权委托书四、授权委托人身份证五、投标保证金六、投标人基本情况七、项目负责人简历八、社会保险证明九、已标价的工程量清单十、项目负责人无在建工程等承诺书十一、投标文件商务条款及技术条款偏离表十二、用工承诺书十三、开标一览表十四、投标所需其他材料十五、其他材料83一、投标函：1．我方已仔细研究了标段施工招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）元（¥）的投标总报价，工期日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到。2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。3．如我方中标：（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。（2）我方承诺按照招标文件规定向你方提交履约担保。（3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。4.我方在此声明，所提交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确，不存在投标人资格要求中关于“投标人不得存在的情形”。5.我方完全响应本项目招标公告“4.6项目负责人必须满足下列条件”中的所有要求。6.不论何种原因，电子招标系统无法接收、解密或者导入我方的电子投标文件，责任由我方承担。7．我方针对本项目其他承诺（如有）。投标人：（电子印章）法定代表人或授权委托人：（电子签章）地址：网址：电话：传真：邮政编码：年月日84二、法定代表人身份证明投标人名称：单位性质：地址：成立时间：年月日经营期限：姓名：性别：年龄：职务：系的法定代表人。特此证明。投标人：（电子印章）年月日85三、授权委托书本人（姓名）系的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、提交、撤回、修改标段施工投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。委托期限：。代理人无转委托权。投标人：（电子印章）法定代表人：（电子签章）身份证号码：委托代理人：身份证号码：年月日86四、授权委托人身份证上传授权委托人身份证扫描件87五、投标保证金投标保证金备注：按投标人须知3.4.1相关要求提交。88信用承诺书公共资源交易中心：根据项目招标文件要求，本公司符合以信用承诺替代递交投标保证金的情形，现自愿作出以下承诺，并愿意承担相责任与风险。如违反法律、法规及招标文件约定，存在不予退还投标保证金情形的，本公司承诺自收到宿迁市公共资源交易中心书面通知之日起5个工作日内，按所投项目招标文件约定的投标保证金金额转账至招标人指定银行账户。未及时给付的，自愿接受以下处理，且不提出任何异议。1.列入失信行为记录，并且自记录之日起至保证金兑付之日止，参与省内其他招投标活动时，均以现金方式从投标人法人基本存款账户缴纳投标保证金，否则视同未提交投标保证金。2.各地公共资源交易中心、招标人有权暂缓退付本公司在其他项目投标中以现金方式缴纳的投标保证金。3.逾期每日按招标文件约定投标保证金金额0.3%支付违约金。本信用承诺书争议解决方式为招标人所在地（设区市）仲裁委仲裁。承诺人（加盖公章或电子签章）：日期：89六、投标人基本情况投标人名称投标人统一社会营业执照信用代码有效截止注册地区日期邮政编码联系人电话传真联系方式网址法定代表人姓名技术职称电话技术负责人姓名技术职称电话成立时间员工总人数：税务登记证编号项目负责人营业执照号高级职称人员注册资金其中中级职称人员开户银行初级职称人员账号技工经营范围备注营业执照、安全生产许可证、资质证书等应从诚信库中链接电子文件，具体要求见投标人资格要求。投标人资质90序号证书编号资质等级证书有效截备注查看止时间投标人安全生产许可证序号证书编号主要负责人证书有效截止时备注查看间91七、项目负责人简历拟投入项目负责人简历表姓名年龄学历职称职务拟在本合同任职毕业学校年毕业于学校专业主要工作经历时间参加过的类似项目担任职务发包人及联系电话身份证、职称证、管理过的项目业绩等电子文件应从诚信库中链接电子文件。拟投入项目负责人资质序号姓名身份证号证书名称证书编号有效期查看项目负责人执业资格证书、安全生产考核证（B）92八、社会保险证明93九、已标价的工程量清单一、投标报价的编制应符合下列规定：1使用表格：投标报价使用的表格须符合GB50500-2013规定要求，包括：封—3、扉—3、表—01、表—02、表—03、表—04、表—08、表—09、表—11、表—12（含表—12—1～表—12—5）、表—13、表—16、表—20、表—21或表—22。2封面应按规定的内容填写、签字、盖章。3总说明应按下列内容填写：1）工程概况：建设规模、工程特征、计划工期、合同工期、实际工期、施工现场及变化情况、施工组织设计的特点、自然地理条件、环境保护要求等。2）编制依据等。二、投标人应按照招标文件的要求，附综合单价分析表。94工程投标总价投标人：(单位盖章)年月日封—395投标总价招标人：工程名称：投标总价（小写）：（大写）：投标人：法定代表人(单位盖章)或其授权人：(签字或盖章)编制人：时间：年月日扉—396十、项目负责人无在建工程等承诺书招标人名称：我方已仔细研读了标段名称招标文件全部内容。经严格审查，我方拟派本项目负责人（姓名），（身份证号），自本项目投标文件递交截止时间起，已符合下列情形：项目负责人未同时在两个或者两个以上工程项目担任项目负责人，即项目负责人是非变更后无在建工程，或是变更后无在建工程（必须原合同工期已满且变更备案之日已满6个月），或因非承包方原因致使工程项目停工或因故不能按期开工、且已办理了项目负责人解锁手续，或项目负责人有在建工程，但该在建工程与本次招标的工程属于同一工程项目、同一项目批文、同一施工地点分段发包或分期施工的情况且总的工程规模在项目负责人、施工负责人执业范围之内。说明：在建工程是指处于中标结果公告（直接发包的项目以网上合同备案为准）到合同约定的工程全部完成且竣工验收合格期间的工程。竣工验收证明是指由建设单位（或监理）组织工程建设各方验收合格，并签署相应的单位工程质量竣工验收记录或者分部工程质量验收记录等验收文件。我方承诺对上述情况真实有效性负责，否则，即视为我方弄虚作假投标，我方将理解并自愿接受招标人及相关监督管理部门相应的处理。投标人：（电子签章）法定代表人：（电子签章或签字）日期：年月日97十一、投标文件商务条款及技术条款偏离表（投标文件与招标文件的偏离）建设单位：招标项目：招标文件条目序号招标文件的条款投标文件的条款说明号此表可按格式自行扩展。投标人承诺：除上表中的偏离外，完全响应招标文件的其他条款。投标人：（电子印章）法定代表人：（电子签章）日期：年月日98十二、用工承诺书项目用工承诺，我公司杜绝使用包工头，现承诺如下：1、保证本项目施工期间与劳动者签订合法用工合同，不使用包工头带工作业，在进行劳务作业分包时保证使用有资质的劳务作业；2、保证本项目农民工工资标准不低于宿迁市最低工资标准，保证不克扣和拖欠工资，工资支付最长周期小于30天；3、保证在本项目现场的显著位置设立民工权益告知牌，告知民工权益；4、保证不违反劳动保障法律、法规的一切规定。特此承诺。投标人：（电子印章）法定代表人：（电子签章）联系电话：日期：年月日99十三、开标一览表标题内容单位投标保证金元单位名称项目负责人日历天工期元投标报价质量100十四、投标所需其他材料请在此文档中增加投标所需其他相关内容，如没有无需上传。101